Rep. n°
Comune di Dualchi Provincia di Nuoro Appalto dei lavori di adeguamento dei locali della scuola media da attrezzare per attività culturali e ricreative - C.U.P. @@@@ C.I.G. @@@@
Repubblica Italiana
L'anno @@@@, il giorno @@@@ del mese di @@@@ in Dualchi, negli uffici della segreteria comunale, avanti a me dott. @@@@, segretario del Comune, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Dualchi e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa, nell'interesse del Comune, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi i signori:
Ing. @@@@, nato a @@@@ il @@@@, nella sua qualità di responsabile del servizio tecnico del Comune di Dualchi (C.F. 00155030919), domiciliato per la sua carica nel predetto Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione dell’art. 107 del D.lgs. n° 267/2000, che di seguito chiameremo per brevità anche “appaltante”;
@@@@, nato a @@@@ il @@@@, residente in Via @@@@ n. @@@@, C.F.
@@@@, in qualità di rappresentante legale dell’impresa @@@@, sita presso
@@@@ a @@@@ P.Iva codice fiscale @@@@che di seguito chiameremo, per brevità “appaltatore”;
Tutti i comparenti, della cui identità personale e rappresentanza io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto e mi premettono:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° @@@@ del @@@@ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dei locali della scuola
media da attrezzare per attività culturali e ricreative, redatto per l’importo di € 165.000,00;
- che con determinazione del responsabile del servizio tecnico n° @@@@ del
@@è stata indetta una gara mediante affidamento attraverso il sistema della procedura @@@@, ai sensi dell’art. @@@@del D.Lgs.163/2006;
- che con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. @@@@ del
@@@@ si è aggiudicato l’appalto dei lavori all’impresa @@@@ che ha offerto un ribasso del @@@@ % sul prezzo posto a base di gara di € @@@@, per cui l’importo di aggiudicazione risulta essere di € @@@@ I.V.A. esclusa, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per €
@@@@;
- che l’Amministrazione Comunale ha acquisito agli atti la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006;
- che, ai sensi dell’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010, la ditta appaltatrice ed il responsabile del procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto in data @@@@
hanno dato atto che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;
tutto ciò premesso
volendo le parti, come sopra costituite, provvedere a far ciò risultare mediante formale contratto, di comune accordo convengono e stipulano quanto segue:
Art.1 (Premesse) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto;
Art.2 (Oggetto dell’appalto) L’appaltante, qui rappresentato dall’ing. @@@@
concede in appalto all'appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, l’esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali della scuola media da attrezzare per
attività culturali e ricreative, secondo le prescrizioni tecniche contenute nel progetto esecutivo. L’appaltatore si impegna alla esecuzione dei lavori alle condizioni previste dal presente contratto.
Art.3 (Corrispettivo dell’appalto) Il corrispettivo dovuto dall’appaltante all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito in €
@@@@ comprensivo di € @@@@ quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (@@@@/@@), oltre all’I.V.A. nella misura del @@@@.
Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal tesoriere dell'appaltante, che assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei modi previsti dalle disposizioni vigenti ed in particolare dalla legge n. 136/2010. La richiesta di eventuali modalità agevolate di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al competente ufficio di ragioneria dell'appaltante, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. In tutti i casi in cui le transazioni derivanti dal presente contratto venissero eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa si darà luogo alla immediata risoluzione del contratto.
Art. 4 (Obblighi dell’appaltatore) L’appalto viene concesso dall’appaltante ed accettato dall’appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni, e delle modalità indicate nei seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° @@ del
@@@@: 1) @@@@; 2) @@@@; 3) @@@@; 4) @@@@; 5) @@@@; @@@)
@@@@. I suddetti documenti sono depositati agli atti dell’appaltante, già
sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, e si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati.
L’appaltatore si obbliga a rispettare specificamente le condizioni tutte fissate nel presente atto, oltre che nei documenti ad esso allegati, ed in particolare le seguenti prescrizioni del capitolato speciale d’appalto: a) termini di esecuzione; b) penali;
c) sospensioni e ripresa dei lavori – proroghe. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 158 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali come la variante in corso d’opera (art. 132 D.lgs.163/2006). Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall’appaltante per cause diverse da quelle stabilite dagli art.158 e 159 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono considerate illegittime e danno diritto all’appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti (art. 1382 del codice civile). L’appaltatore che, per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento; d) oneri e obblighi a carico dell'appaltatore; e) liquidazione dei corrispettivi: nel corso dell’esecuzione dei lavori, sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € @@@@ e a seguito dell’accreditamento delle somme da parte della RAS.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e
l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a @@@@ giorni, l’appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Il pagamento della rata di saldo disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati, sono dovuti gli interessi a norma dell'art. 133 del D.lgs.163/2006. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve; f) collaudo.
Art. 5 (Risoluzione e recesso) Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione
le disposizioni di cui agli artt. 134, 135, 136, 138, 139 del D.lgs.163/2006.
Art 6 (Clausola arbitrale)
E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n° 145.
Art. 7 (Cauzione definitiva) L’appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito ai sensi dell’art 113 del D. Lgs. n. 163/2006, cauzione definitiva di € @@@@ (pari al @@@@ % dell’importo contrattuale) a mezzo di polizza fideiussoria n. @@@@ emessa da @@@@. Agenzia di @@@@. il
@@@@.. La cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, l’appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione. L’appaltatore dovrà integrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l’appaltante abbia
dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.
A norma dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l'appaltatore ha, altresì, costituito polizza assicurativa n. @@@@
rilasciata in data @@@@ da @@@@
Art. 8 (Subappalto) Si dà atto che gli eventuali subappalti debbono essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
Art. 9 (Obblighi dell’appaltatore) L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.L.vo 14.08.1996, n° 494, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori di categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, c.7, della legge 19.03.1990, n°55, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10 (Obblighi in materia di assunzione obbligatoria) Le parti danno atto che l’appaltatore ha dichiarato in sede di gara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n°68/1999.
Art.11 (Domicilio dell’appaltatore) A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la sede comunale, a Dualchi, via Parini 1.
Art.12 (Spese contrattuali e registrazione)Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Impresa appaltatrice. Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A.
Art.13 (Lavori suppletivi e di variante) L’appaltatore avrà l’obbligo di eseguire eventuali lavori suppletivi e di variante che si rendessero necessari a seguito di perizia redatta ai sensi dell’art. 132 D.Lgs 163/2006.
Art.14 (Trattamento dei dati personali) L'appaltante informa l'appaltatore che tratterà i dati nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti comunali in materia.
Art.15 (Disposizioni finali) Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n°163/2006. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del contratto o del capitolato speciale d’appalto.
Io sottoscritto, segretario comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto che ho letto ad alta ed intelligibile voce alle parti stesse, le quali su mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, confermandolo in ogni sua parte, rinunciando alla lettura degli allegati per averne già preso visione e sottoscrivendolo insieme a me segretario a margine di ciascun foglio. Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su sette facciate, viene dalle parti e da me sottoscritto come in appresso.
Il responsabile del servizio tecnico L’appaltatore
Il segretario comunale
