DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 143/59 DEL 08 APRILE 2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE 4° - SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 143/59 DEL 08 APRILE 2015

Oggetto:

Ripartitore di Villa S.Lucia. Approvazione nuovo schema di contratto — CIG. 60842176B2.

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di aprile, nel proprio ufficio

Premesso che:

• con delibera di G.C. n° 155 del 21-10-2014 si approvava il progetto per Interventi di lavori selvicolturali in terreni di proprietà comunale distinti in catasto al F. I mapp.li 14 (parte) e 24 (parte) per una superficie lorda di Ha. 08.35.00 e netta di Ha. 07.50.00 per una massa legnosa ritraibile di gli 15.099;

• con nota prot. 5935 del 27.10.2014 si chiedeva alla Provincia di Frosinone — Settore Ambiente — Difesa del Suolo e Sviluppo Sostenibile, l'autorizzazione per la realizzazione del progetto di che trattasi;

• con nota prot. 0145146 del 18.12.2014 la Provincia di Frosinone — Settore Ambiente — Difesa del Suolo e Sviluppo Sostenibile, trasmetteva a questo Comune il Progetto vidimato e la determinazione dirigenziale n. 3949 del 12.12.2014 di autorizzazione all'intervento richiesto;

• con delibera di G.C. n. 189 del 30.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvava il Capitolato Speciale di Appalto relativo all'intervento in oggetto;

• con determinazione n. 11/07 del 20.01.2015, tra le altre, si approvava lo schema di contratto per l'esecuzione dell'intevento di cui all'oggetto;

Ritenuto dover approvare un nuovo schema di contratto in quanto nel precedente approvato con determinazione n. 11/07 del 20.01.2015 vi sono contenute delle imprecisioni;

Visto l'allegato schema di contratto;

Visto il provvedimento di nomina dei responsabili dei servizi prot. 216 del 02.01.2015;

Visto il D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

1) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata.

2) Approvare l'allegato schema di contratto;

A norma dell'ad. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott.

Ing.. Rocco D'AGUANNO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 0776463366.

IL RESPONS EL SERVIZIO

E DELA MENTO

Dott. Ing. 1?(- N()

9 1 ,0

N. 3 / DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI IALL' BO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e d la trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-li del Comune per 15 giorni consecutivi dal

e ai sensi del D.Lgs. n. 3 2013 sul sito nella sezione

-

Amministrazione Trasparente" — Provvedimenti dirigenziali e bandi.

Data

IL RESPONSAB L SERVIZIO

Rep. n.

te ^, Comune di

VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone del

Oggetto:

SCHEMA DI CONTRATTO ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 143/59 DEL

08/04/2015

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno , il giorno del mese di , in Villa Santa Lucia,

nell'Ufficio del Segretario Comunale presso la sede comunale, avanti a me Dr. Vincenzo Freda, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nell'interesse del Comune ai sensi dell'ad. 97, c. 4° lett. C), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 76, c. 5° dello Statuto Comunale, domiciliato per la funzione presso la sede comunale, senza l'assistenza dei testimoni, non avendone le parti richiesto espressamente la presenza, in relazione anche all'articolo 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,

SONO PERSONALMENTE COMPARSI

da una parte dott. Ing. D'Aguanno Rocco nato a (..) il

funzionario del Comune di Villa Santa Lucia, domiciliato per la funzione esercitata presso il Comune, il quale dichiara di agire in nome. per conto e nell'interesse del Comune di Villa Santa Lucia (c.f. 81005230602) giusto disposto del provvedimento del Sindaco prot. del

e degli artt. 107, comma 3 lett. C), e 109. comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.

38, comma 1, delle Statuto Comunale. Nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche

"Comune".

dall'altra parte nat_ a (..), il , la quale dichiara di

intervenire in questo contratto in rappresentanza dell'impresa , con sede legale in

via , codice fiscale/partita IVA iscritta

nel R.E.A. delle Imprese presso la Camera di C.I.A.A. di al n.

nella sua qualità di Amministratore Delegato. Nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

I suddetti comparenti, della cui identità io Ufficiale rogante sono certo, sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

Rep. n.

,1* VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone del

Oggetto:

SCHEMA DI CONTRATTO ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 143/59 DEL

08/04/2015

PREMESSO CHE

- Con delibera n. 155 del 21/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Villa santa Lucia approvava il progetto per lavori di interventi selvicolturali di utilizzazione forestale con graduale conversione a bosco ceduo composto di soprassuolo forestale di leccio di proprietà comunale in località "Ripartitore - ;

- In data 12/12/2014 con determinazione n. 2014/3949 la Provincia di Frosinone — Settore Ambiente - Servizio difesa del suolo e sviluppo sostenibile autorizzava il Comune di Villa Santa Lucia per l'intervento di ceduazione con avviamento a ceduo composto in località "Ripartitore"

ricadente sul foglio catastale n. I mappali 14 'parte e 24/parte;

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 11/07 in data 20/01/2015, si stabiliva di procedere all'appalto del lavori di interventi selvicolturali di utilizzazione forestale con graduale conversione a bosco ceduo composto di soprassuolo forestale di leccio di proprietà comunale in località "Ripartitore" mediante procedura negoziata, ai sensi della vigente legislazione in materia di appalti pubblici di servizi, per un importo posto a base di gara pari ad euro 45.146,01 oltre IVA e oltre euro 11.780,00 a titolo di spese;

- con la suddetta determinazione sono stati approvati il disciplinare, lo schema di lettera d'invito e con determinazione n. 143/59 del 08/04/2015 è stato approvato lo schema di contratto;

- con determinazione del Responsabile del servizio n. 99/44 in data 10/03/2015 è stato approvato il verbale di gara ed è stato aggiudicato l'appalto dei lavori, in via definitiva, all'impresa suddetta, la quale ha offerto un alimento percentuale del ...% per l'importo di euro oltre IVA e oltre euro a titolo di spese:

- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione definitiva in data e pertanto alla data odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall'articolo 11, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Rep. n.

Ilr

Comune di

VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone del

Oggetto:

SCHEMA DI CONTRATTO ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 143/59 DEL

08/04/2015

- è stata verificata la regolarità della posizione contributiva dell'impresa aggiudicataria mediante DURC emesso in data

TUTTO CIO' PREMESSO tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. I - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il "Comune", come sopra rappresentato, affida i lavori di interventi selvicolturali di utilizzazione forestale con graduale conversione a bosco ceduo composto di soprassuolo forestale di leccio di proprietà comunale in località "Ripartitore" di Villa S. Lucia con vendita del materiale legnoso da essi ritraibili, all'impresa con sede in

via codice fiscale e partita IVA n. in persona del suo Amministratore Delegato che accetta senza riserva alcuna. 1 lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto del progetto approvato con delibera di G.C. n. 155 del 21/10/2014, del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con delibera di G.C. n. 189 del 30/12/2014 e delle prescizioni impartite dalla Provincia di Frosinone — Settore Ambiente — Servizio Difesa del Suolo e sviluppo sostenibile con determinazione n. 2014/3949 del 12/12/2014.

Art. 3 - Durata

Il contratto decorre dalla sottoscrizione del presente e termina il 12/12/2016;

Art. 4 -- l'Appaltatore", accetta, senza alcuna riserva, l'acquisto del materiale legnoso specificato all'art. 1) alle condizioni e norme di cui al capitolato d'oneri approvato con deliberazione di G.C. n. 189 Del 30/12/2014; al progetto approvato con delibera di G.C. n. 155 del 21/10/2014 redatto dal dott. Forestale Giuseppe Francazi, del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con delibera di G.C. n. 189 del 30/12/2014 e alla determinazione della Provincia di

Rep.

n.

. VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone del

Oggetto: Affidamento lavori per gli interventi selvicolturali di utilizzazione forestale con graduale conversione a bosco ceduo composto di soprassuolo forestale di leccio di proprietà comunale in località "Ripartitore" di Villa S. Lucia CODICE CIG 60842 I 76B2

SCHEMA DI CONTRATTO ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 143/59 DEL

08/04/20 I 5

Frosinone - n. 3949 del 12.12.2014;

Art. 5 — l'Appaltatore", si impegna e si obbliga a rispettare nei rapporti di lavoro che andrà a costituire per l'attuazione del presente contratto, la normativa vigente contenuta nei contratti collettivi di lavoro per il settore specifico.

Art. 6 — fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo il progetto approvato con delibera di G.C. n.

155 del 21/10/2014, del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con delibera di G.C. n. 189 del 30/12/2014 e delle prescizioni impartite dalla Provincia di Frosinone Settore Ambiente - Servizio Difesa del Suolo e sviluppo sostenibile con determinazione n. 2014/3949 del 12/12/2014.

Art. 7 ^- Proroga

Non sono previste proroghe al presente contratto.

Art. 8 - Garanzia

L' "Appaltatore" ha provveduto in data alla costituzione di una garanzia di euro

) pari al 20% dell'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria.

La garanzia copre l'intero periodo contrattuale e resterà vincolata sino a quando saranno state definite tutte le contestazioni e vertenze che fossero, eventualmente, insorte nel corso dell'espletamento del contratto. La fideiussione polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonchè la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Art. 9 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario nei modi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso.

Rep. n.

Comune di

VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone del

Oggetto:

SCHEMA DI CONTRATTO ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 143/59 DEL

08/04/2015

Art. 10 - Prezzo

ll corrispettivo dell'appalto del servizio viene determinato nella somma complessiva di euro di cui euro a titolo di prezzo di aggiudicazione offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge e euro a titolo di spese.

Art. 11 - Verifica dell'attività contributiva

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Art. 12 - Pagamenti

L'"Appultatore" si impegna a versare la somma di euro 19.470,12

(diciannovemilaquattrocentosettanta/12) I.V.A. al 22% inclusa, pari al 35% dell'importo di aggiudicazione al momento della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Il pagamento della somma di euro 19.470,12 (diciannovemilaquattrocentosettanta/12) I.V.A. al 22% inclusa, pari al 35% dovrà avvenire entro 60 giorni dal verbale di aggiudicazione e la restante somma di euro 16.688,67 (sedicimilaseicentottantotto/67) I.V.A. al 22% inclusa, pari al 30% al momento della redazione del verbale di collaudo.

L'Appaltatore" si impegna a versare a titolo di spese la somma di euro 3.534,00 (tremilacinquecentotrentaquattro/00) pari al 30% dell'importo di aggiudicazione al momento della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Rep. n.

VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone del

Oggetto:

SCHEMA Dl CONTRATTO ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 143/59 DEL

08/04/2015

Il pagamento della somma di euro 4.712,00 (quattromilasettecentododici/00) pari al 40% dovrà avvenire entro 60 giorni dal verbale di aggiudicazione e la restante somma di euro 3.534,00 (tremilacinquecentotrentaquattro/00) pari al 30% al momento della redazione del verbale di collaudo.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 163/2010 il codice CIG assegnato al presente contratto è 6084217613 2 ;

Art. 13 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'amministrazione comunale, da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'impresa nel domicilio legale sito in ., via

n..., ovvero a mezzo di pec.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all'amministrazione comunale, alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo di pec.

Possono essere rimesse direttamente all'amministrazione stessa, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica. e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Art. 14 - Responsabilità

L'Appaltatore" assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza

Rep. n.

Comune di

VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone del

Oggetto:

SCHEMA DI CONTRATTO ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 143/59 DEL

08/04/2015

nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'Appaltatore" inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 15 - Inadempienze e risoluzione del contratto

L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel disciplinare sarà contestata all'aggiudicatario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa. L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il comune considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione comunale di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

I) fallimento dell'aggiudicatario;

2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;

3) interruzione del servizio protratta per oltre n. 20 giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;

4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell'eventualità della risoluzione del

Rep. n.

, Comune di

VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone del

Oggetto:

SCHEMA DI ('ONTRAT7'0 ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 143/59 DEL

08/04/2015

contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.

Art. 16 - Risoluzione per reati accertati

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore"

sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 17 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

Il "Comune" si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora il "Comune" si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal "Comune";

Rep. n.

Comune di

VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone del

oggetto:

SCHEMA Dl CONTRATTO ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 143/59 DEL

08/04/2015

- spese sostenute dall'appaltatore;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 18 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dal "Comune" e dall'"Appaltatore", avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante transazione ai sensi dell'art.

1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente del l' Amministrazione;

b) dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 19 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

È esclusa la competenza arbitrale. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 44 è devoluta al Foro competente. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere domicilio presso la sede di questo Ente.

Art. 20 - Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto

Il "Comune", ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni,

Rep. n.

, VILLA SANTA LUCIA ^{Comune di}

Provincia di Frosinone del

Oggetto:

SCHEMA Dl CONI RATIO ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 143/59 DEL

08/04/2015

informa 1' "Appaltatore" che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 21 - Obblighi dell'appaltatore

L' "Appaltatore" svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

L' "Appaltatore" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010. n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto indicando le coordinate bancarie del conto dedicato il cui IBAN è il seguente:

Art. 22 - Osservanza delle condizioni di lavoro

L' "Appaltatore" è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L' "Appaltatore" è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

- Comune di _{Rep. n.}

VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone del

Oggetto:

SCHEMA DI CONTRATTO ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 143/59 DEL

08/04/2015

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 23 - Ultimazione delle prestazioni

"Appaltatore" è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, ed il collaudo dovrà essere eseguito secondo quanto stabilito all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con delibera di G.C. n. 189 del 30/12/2014.

Art. 24 - Oneri, stipula e registrazione

Tutte le spese del contratto e consequenziali, nessuna esclusa, saranno a totale carico dell'"Appaltatore" senza diritto di rivalsa nei confronti del "Comune".

Del presente contratto, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 25 — Penale per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali

Ai sensi dell'art. 117 del regolamento per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari allo 0,03 per mille dell'importo contrattuale.

La panale di cui al presente articolo è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

Rep. n.

— , Comune di

VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone del

Oggetto:

SCHEMA DI CONTRATTI) ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 143/59 DEL

08/04/20 I 5

o ulteriori oneri sostenuti dal Comune per i ritardi.

Art. 26 ^- Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei

rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, il "Comune" e l'"Appallatore" fanno

riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti

generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti

specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Sono a carico dell'Appaltatore" tutte le spese, nessuna esclusa, del presente contratto. I lavori

del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a

quanto disposto dalfart.11, comma 13, del codice di contratti D.Lgs.n.163/2006, così come

modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n.221.

Il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme

alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano

e lo sottoscrivono.

Il presente atto comprende pagine intere numero I I (undici) oltre alla presente fin qui.

Per il Comune Per l'Impresa

Il Segretario rogante