N. ____ di reg. in data __________
SCRITTURA PRIVATA
PER INTERVENTI DI _________– CIG: __________________CUP:
_______________.===========================================
=========================================================
L’anno __________, il giorno __________ del mese di ____________, in Lecco presso la sede della Provincia di Lecco, Direzione Generale========
TRA
a) _______________, nato a _____ il _____________, domiciliato per la carica in Lecco, Piazza Lega Lombarda, n. 4, Dirigente, il quale interviene nel presente atto a seguito di nomina effettuata con Decreto del Presidente n. 6 (5 PANZERI) del 24.04.2019 (16.04.2019), in nome e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione che rappresenta (P.I. 02193970130 – C.F.
92013170136);===============================================
E
b) signor __________, nato a ______ il _________, domiciliato per la carica in _________ – Via ______________ n. ___, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di ______________ dell’Impresa _______________________ con sede in _____________, Via __________
n. __ (P.I. e C.F. _____________), come risulta dal certificato rilasciato dall’Ufficio Registro delle Imprese di __________ in data ______________.============================================
PREMESSO
- che con Decreto Deliberativo del Presidente n. __ del , esecutivo, si approvava il progetto definitivo/esecutivo relativo all’esecuzione degli interventi di ______________________________________________, per un importo complessivo di € _________________=, di cui € _________= per opere a base d’appalto;========================================
- che con determinazione dirigenziale n. _______ di reg. in data __________
del Servizio ________________, esecutiva ai sensi di legge, si indiceva procedura per l’affidamento degli interventi in oggetto mediante procedura _______________, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. _______ del D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni, con il criterio del ____________, ex art. 36 – comma 9bis, per un importo da appaltare di € _____________=, di cui € ____________= per opere a base d’asta ed € ___________= per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione
appaltante e non oggetto
dell’offerta;=================================================
- che con determinazione dirigenziale n. __________ di reg. in data ____________ del Servizio _______________, esecutiva, si approvava il verbale delle operazioni di gara conclusesi in data ____________, disponendo l’aggiudicazione in favore dell’Impresa _____________________ con sede in ____________ - Via _______________ n. ___ (P.I. e C.F. ____________), con l’offerto ribasso del ___% (euro ______ e centesimi _______ ogni cento euro) sull’elenco da applicare a ciascun prezzo e, quindi, per un importo netto contrattuale di € ______________= (euro ____________________) oltre I.V.A..==========
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Articolo 1. Oggetto del contratto.
1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.=============================
Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla lettera d’invito, capitolato speciale d'appalto e dell’elenco prezzi (per quanto applicabili ai sensi di legge e di contratto), nonché delle previsioni degli elaborati grafici progettuali, delle relazioni, dei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa, del cronoprogramma e delle polizze di garanzia, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.===========================================
Articolo 3. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a € _________= (euro ____________________), come risulta da determinazione dirigenziale in data ___________ n. _______ di reg. del Servizio ____________, esecutiva ai sensi di legge, di cui:========================================
a) € ________= per lavori veri e propri;=============================
b) € ________= per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;=========
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva diversa somma
che risulterà dalla liquidazione finale.==============================
3. Il contratto è stipulato “misura”/”corpo” ai sensi dell’art. 3 – comma 1 – lett. eeeee) – ddddd) del D.Lgs n. 50/2016, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali per quanto applicabili ai sensi di legge e di contratto.=========================
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. L’appaltatore ha eletto domicilio, ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, presso la Provincia di Lecco – Ufficio del Direttore Lavori.===============
2. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rap- presentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento imme- diato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.===
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.==================================
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati dalla Stazione appaltante e iniziati dall’appaltatore entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presente stipula.=====
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ___
(___________________) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.==========================================
Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 5, comma 2, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a €_______= (euro __________________).========================================
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, su proposta formulata dal responsabile del procedimento, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.================================
3. Non sussistono le condizioni particolari per l’applicazione del premio di accelerazione.==============================================
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 – comma 1 – del D.Lgs n. 50/2016.=================================================
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare
le cause che ne hanno comportato la interruzione.====================
3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere la illegittima maggiore durata della sospensione.===============================
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.===============================
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.========================================
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:====================================
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;==============
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;==================
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;===========================================
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;===
e) le vie di accesso al cantiere;===================================
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;===========================================
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;===========
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.====================
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.========================================
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.===================================
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione
o nell’impiego dei materiali.=====================================
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 26 (spese di contratto, imposte, ecc.).=============================
Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.=======================
Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs n.
50/2016, le stesse verranno concordate, approvate dalla stazione appaltante, successivamente eseguite e liquidate nel primo SAL utile sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.=======================
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina dettata dalla normativa vigente.==================================
Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo non inferiore a € __________ (euro ______________________) al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.========================
2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (qua- rantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque
non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del cer- tificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.==
3. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.======
4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.===================
5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.=======================================
6. Prima di procedere al pagamento degli stati di avanzamento lavori o della rata a saldo la stazione appaltante procede all’acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva nonché alla verifica dell’assolvimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché alla verifica da effettuare ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. 602 del 1973 e s.m.i.. L’esito negativo delle verifiche di cui sopra interrompe i termini di emissione del pagamento delle fatture.===========================
Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti nonché in caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini, dettati dalla vigente normativa.========================================
2. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa ovvero non sia stato effettuato il pagamento, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, promuovere il giudizio per la risoluzione del contratto.============================
Articolo 13. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dall’ultimazione dei lavori.======================================
2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo provvisorio ai sensi della normativa vigente;resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.===============================================
Articolo 14. Risoluzione del contratto.
1. Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazio- ne per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultan- te dal casellario informatico, ovvero nei confronti dell'appaltatore sia interve- nuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.=======================================
2. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:=============
a) frode nell'esecuzione dei lavori;================================
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;================================================
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;=====================================================
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;=
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;=====
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;=========================================
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;=================================================
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;======
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;======
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 7, comma 1, del D.L. n. 187/2010
convertito nella Legge n. 217/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).=======
4. Il presente contratto è altresì soggetto a risoluzione al verificarsi delle ipotesi risolutive previste nel Protocollo d’intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici e privati, riportate nel successivo art. 22, secondo la regolamentazione ivi fissata.============================
5. La risoluzione contrattuale comporta l’incameramento a pieno titolo della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.==========
6. Per tutto quanto non previsto, si rinvia all’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.==
Articolo 15. Controversie.
1. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs n. 50/2016.===
L’accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione, ha natura di transazione.============================
E’ esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Lecco.=========================
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'esecutore e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.======
2. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o del subappaltatore, si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa.==================
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione dei contratto, si procederà ai sensi della normativa vigente.==============
Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante, con prot.
_______ in data ____________, un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’art. 89, comma 1, lett. h), del D.Lgs n. 81/2008.====================
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.=========================
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.=====================================
Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia.
IN ALTERNATIVA
1. Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 159 in data 06.09.2011 e s.m.i in base alla comunicazione rilasciata in data ______dalla Prefettura di _____ n°
______, a carico dell’impresa aggiudicataria non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.===========
1. Ai sensi dell’art. 88 – comma 4bis – del D.Lgs n° 159/2011, decorsi i trenta giorni previsti dal comma 4, si procede anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del medesimo decreto.=================================
1. Ai sensi dell’art. 83 – comma 3 – lett. e) del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 e s.m.i., si prende atto che l’aggiudicazione non è soggetta a certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’inesistenza di provvedimenti contro la mafia.===
1. Ai sensi dell’art. 92 – comma 3 – del D.Lgs n° 159/2011, stante l’urgenza dovuta all’impossibilità di sospendere un pubblico servizio, si dispone che essendo decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, si procede anche in assenza dell’informazione antimafia;========
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, la stazione appaltante a seguito di consultazione della c.d. white list della Prefettura di Lecco, prende atto che in relazione ai soggetti appaltatori non risulta la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011.==============================
2. A pena di nullità assoluta del presente contratto, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato da ultimo con D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n. 217/2010.================================
3. I pagamenti a favore dell’appaltatore, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, saranno effettuati mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A..
4.L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempesti- vamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie riferite alla presente commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto di cui al precedente punto 3.===================================================
5. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate, occorre sia inserita, a pena di nul- lità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli ob- blighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L’inserimento di tale clausola deve essere comunicata alla stazione appaltante.=========
6. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lecco - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.=====
7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.==================================
8. Qualsiasi pattuizione tra l’appaltatore ed i suoi subcontraenti difforme da quelle contenute nel presente articolo è nulla e sostituita di diritto da queste.=
Articolo 19. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.=================
2. E’ consentito il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.lgs 50/2016. ===========================================
3. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori,
cottimisti, prestatori di servizi e fornitori nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 e qui di seguito richiamati:===================
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;===================================================
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;==================
c) su richiesta del subappaltatore.=================================
Al fine di consentire la corretta applicazione del disposto di legge sopra richiamato, per tutti i subappalti ed i contratti di cottimo stipulati per l’esecuzione dell’appalto, l’appaltatore comunica preventivamente alla Stazione appaltante ed alla direzione lavori il possesso o meno, da parte del subcontraente, dei requisiti di micro o piccola impresa.=================
In caso di pagamento diretto il direttore dei lavori e l’appaltatore, in occasione di ogni stato di avanzamento lavori produrranno alla Stazione appaltante i conteggi necessari per poter procedere ai pagamenti diversificati.=========
4. L’appaltatore si impegna ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti, la clausola n. 5 del successivo art. 22. ===================
Articolo 20. Garanzia definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza/fidejussione n. ______ in data , rilasciata dalla Società ______________dell’importo di € _________= pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.================================
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.==================================================
3. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avan- zamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale im- porto garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del con- cessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento in ori- ginale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L'ammontare resi- duo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipen- denti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.=======
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante nell’esecuzione dei lavori – come previsto al comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 – con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validità sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. _________ in data ____________ rilasciata dalla Società ______________ - Agenzia di ______, per un massimale di € ________________=.==================
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, come da polizza n. __________ in data __________ rilasciata dalla
Società_________ – Agenzia di _________, per un massimale di € ___________=.==============================================
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 22 – Recepimento Protocollo d’Intesa per la tutela della Legalità nel Settore degli appalti pubblici e privati
L’appaltatore dichiara di conoscere e espressamente approvare le clausole qui di seguito riportate.========================================
Clausola n. 1===============================================
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 15 marzo 2017 presso la Prefettura di Lecco e consultabile sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori e di accettarne incondizionatamente i contenuti e gli effetti.====
Clausola n. 2===============================================
a) La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano di affidamento/realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle forniture ritenuti sensibili di cui all’allegato 1, lettera A, del Protocollo di legalità. Tale comunicazione deve essere redatta in for-ma scritta e consegnata alla Stazione Appaltante con assoluta tempestività, e, ove ciò non sia possibile per situazioni non prevedibili, entro e non oltre 5 giorni dall’impiego dell’impresa omessa dal predetto elenco. La mancata osservanza della presente clausola è considerata causa ostativa alla stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti e, per i contratti già sottoscritti, qualora riguardi attività di importo superiore a 1.000 euro o in caso di ripetuta inosservanza dell’adempimento, costituisce
clausola risolutiva espressa.=====================================
b) L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno trasmettere l’elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere, prima del loro impiego. In particolare, dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d’iscrizione all’INPS (matricola), all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione.===========================
c) L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nominativo e la sede del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. =============================================
Detta comunicazione, per i contratti di forniture, deve essere effettuata prima della consegna dei prodotti. Per i contratti di subappalto la richiesta di autorizzazione è sostitutiva della comunicazione di cui sopra.============
Clausola n. 3===============================================
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personali o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). L’inosservanza della presente disposizione costituisce causa di risoluzione del contratto.========================
Clausola n. 4===============================================
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 del presente articolo e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.================================================
Clausola n. 5===============================================
La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta le seguenti clausole risolutive espresse:============================================
- il presente contratto è risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura alla Stazione Appaltante le cause interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e.s.m. nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nell’appaltatore, nelle società e imprese interessate di cui alla clausola n. 2 del presente articolo;================
- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate ipso iure qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n.
2 del presente articolo.========================================
La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione ipso iure del contratto qualora emergano informative interdittive a carico del subappaltatore / subcontraente.=================
Clausola n. 6===============================================
La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa:===========================================
- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato
inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;========================
- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate ipso iure qualora si verifichi la sussistenza di una delle fattispecie di cui al punto precedente. In caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale del 10 per cento del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno;===============
- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento di quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 136/2010 rubricato Identificazione degli addetti nei cantieri.============================
La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso.========================================
Clausola n. 7===============================================
La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa: al verificarsi dei casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. n.
50/2016 (Risoluzione) il presente contratto è risolto di diritto.=============
Clausola n. 8===============================================
La sottoscritta impresa non potrà vantare alcuna pretesa, né a titolo di risarcimento precontrattuale, né di esecuzione in forma specifica, né di qualsiasi altro genere nei confronti della Stazione Appaltante qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione dell’art. 3 del Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1, emergano elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2, e sia quindi vietata la stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti di subappalto o subcontratti, ai sensi dello stesso articolo 3 del Protocollo di legalità.================================
Clausola n. 9 ==============================================
L’impresa aggiudicataria si obbliga a nominare un referente di cantiere, che dovrà tenere costantemente aggiornato e disponibile il Rapporto di cantiere di cui all’All. 1, lett. B, del protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1 contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia che potranno espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159 e s.m..=====
Articolo 23. Legge 190/2012Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
1. Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 introdotto dalla Legge n. 190 del 6.11.2012, l’impresa aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex- dipendenti di questa Amministrazione che hanno esercitato, nei confronti dell’impresa stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministra- zione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.=====
2. La Provincia di Lecco consegna alla ditta aggiudicatrice copia del Codice di comportamento, in esecuzione dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del Codice di comportamento della Provincia di Lecco, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. n. 7 del 13.01.2014.===
3. La ditta aggiudicatrice espressamente ed irrevocabilmente:============
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dei lavori;=========================================
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dei lavori stessi;==============
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dei lavori rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.=======================
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui sopra, ovvero la ditta aggiudicatrice non rispettasse per tutta la durata dei lavori gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa della ditta aggiudicatrice, con facoltà della Provincia di incamerare la cauzione prestata.========================
Art. 24 Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:================
- gli elaborati grafici e tecnici progettuali;===========================
- i piani di sicurezza;==========================================
- il cronoprogramma;==========================================
- le polizze di garanzia;========================================
- la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. ______ di reg. in data ________del Servizio _______________, con allegato verbale di procedura __________________;========================================
- l’offerta;==================================================
- le autodichiarazioni;==========================================
- il Protocollo d’Intesa per la tutela della Legalità nel Settore degli appalti pub- blici e privati, sottoscritto in data 15.03.2017 presso la Prefettura di Lecco.==
2. Fanno invece parte del presente contratto, quale parte integrante e sostanziale, il capitolato speciale d’appalto, l’elenco dei prezzi unitari ed il computo metrico estimativo.=====================================
3. In relazione al Protocollo d’intesa per la tutela della legalità ed in particolare alla clausola n. 5 del precedente art. 22, a miglior chiarimento interpretativo di detta clausola, le Parti si danno atto che cause interdittive ovvero l’emersione, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa inerenti le società e le imprese interessate di cui alla clausola n. 2 dell’art. 22, determineranno la sola risoluzione del relativo subcontratto e non del presente contratto.=========
Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n. 50/2016, il regolamento approvato con DPR 05.10.2010, n. 207 per la parte ancora in vigore e il capitolato generale approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145, nella parte ancora vigente nonché il “Protocollo d’intesa per la Tutela della Legalità nel settore degli appalti Pubblici e Privati” sottoscritto in data 15.03. 2017.===
Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale,
tutela della privacy.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.======================
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.===========================================
4. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.==========
Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lecco - piazza Lega Lombarda, 4 Lecco cod. fiscale 92013170136.=======================
La presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131 del 26.04.1986.======================================
Letto, approvato e sottoscritto. ==================================
L’APPALTATORE IL DIRIGENTE DELLA D.O.
signor ___________ dott/ing __________
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.============================
