Settore III - TECNICO - MANUTENTIVO COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

(1)

CITTÀ DI FOGLIANISE

PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Via Municipio,12 - CAP 82030 - Foglianise (BN) - Telefono/Fax: 0824.878064/0824.878445 - eMail: info@comune.foglianise.bn.it -

Settore III - TECNICO - MANUTENTIVO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

nr. Settore 62

Data Settore 13/07/2020

nr. Generale 140

Data Generale 27/07/2020 Oggetto:Lavori di “Risanamento idrogeologico del costone di Monte San Michele nel territorio di Foglianise (BN)”. Intervento n. 28 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 30.01.2012. Approvazione stato finale, relazione sullo stato finale e certificato di collaudo.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio, nel proprio ufficio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale. n°1350 del 07/03/2019, con cui è stato conferito allo scrivente l'incarico di Responsabile del Settore III Tecnico, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/00, ivi inclusa l'adozione degli atti;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 10/05/2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n 65 del 05/07/2019 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio (PEG) esercizio 2019;

PREMESSO

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 10.02.2015 è stato approvato il Progetto Esecutivo per

“Lavori di risanamento idrogeologico del costone di Monte San Michele nel territorio di Foglianise (BN)” per un importo complessivo di €. 2.500.000,00 (euro Duemilionicinquecentomila/00), finanziato con Intervento n. 28 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 30.01.2012.con il seguente quadro economico:

Lavori e Forniture

A1 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 1.691.636,77 A2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza:

A2.1 Oneri per la sicurezza ordinari €. 19.794,93

A2.2 Oneri per la sicurezza speciali €. 11.768,66

TOTALE LAVORI € 1.723.200,36

Somme a Disposizione B.1 Spese varie

B1.1 Acquisizione Aree o immobili €. 32.000,00

B1.2 Indagini (nota prot. Commissario straordinario

(2)

573/13 del 16.09.2013) €. 39.283,60 B1.3 Imprevisti/monitoraggio+oneri

(art. 12 DPR 207 Compreso IVA) €. 48.483,55 B1.4 Lavori in economia, esclusi dall’appalto €. -

B1.5 Allacciamento pubblici servizi €. -

B1.6 Accantonamenti art 133 DLgs 163/06 e smi €. - B2 Spese generali e tecniche

B2.1 Spese tecniche connesse all’intervento €. 132.000,00 B2.2 Consulenza geologica

(nota prot.Com/stra 514/13 del 20.08.2014) €. 15.000,00 B2.3 Incentivazione art 93 DLgs 163/2006 €. 34.464,01 B2.4 Spese per attività di consulenza e supporto €. 16.000,00 B2.5 Spese per commissioni giudicatrici €. 5.000,00

B2.6 Spese per pubblicità €. 600,00

B2.7 Spese per accertamenti €. 3.700,00

B3 Spese funzionamento Struttura Comm.le 1,5% €. 25.848,01 B4 Oneri fiscali I.V.A.

B4.1 Iva al 22% su lavori a base d’asta €. 379.104,08

B4.2 Iva al 22% su spese tecniche €. 45.316,39

TOTALE SOMME A DIS. €. 776.799,64

TOTALE GENERALE €.2.500.000,00

Che con determinazione del Responsabile dell’U.T.C. n° 37 del 13/07/2015 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in epigrafe all’impresa Tecnocostruzioni S.r.l. con sede in Torrecuso (BN) alla Via Collepiano – Legale Rappresentante Sig. Carmine Iannella.

Che con contratto in data 24/08/2015 n° 144 di rep., registrato a Benevento in data 24/08/2015 al n. 6879 Serie 1T di euro 1.593.451,82. I lavori in questione sono stati affidati all’impresa TECNOCOSTRUZIONI srl per l’importo di 1.561.888,23 con ribasso d’asta del 7,67%, oltre gli oneri di sicurezza determinati in euro 31.563,59 e quindi per un importo a ragione di contratto di euro 1.593.451,82 oltre le migliorie riportate negli elaborati dell’offerta tecnica ed oltre IVA;

Che con determina n. 37 del 13/07/2015 è stato preso atto dell’esito di gara ed è stato approvato il relativo quadro economico rimodulato come segue:

Quadro economico post gara:

Lavori e Forniture

A1 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 1.691.636,77 Lavori compreso oneri sicurezza

(cfr. computo metrico) €. 1.711.431,70

Ribasso d’asta 7,67% €. 129.748,54

A2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza:

A2.1 Oneri per la sicurezza ordinari €. 19.794,93

A2.2 Oneri per la sicurezza speciali €. 11.768,66

Totale oneri per la sicurezza €. 31.563,59

TOTALE LAVORI €. 1.593.451,82

Somme a Disposizione B.1 Spese varie

B1.2 Indagini (nota prot. Commissario straordinario

(3)

573/13 del 16.09.2013) €. 39.283,60 B1.3 Imprevisti/monitoraggio+oneri

(art. 12 DPR 207 Compreso IVA) €. 48.483,55 B1.4 Lavori in economia, esclusi dall’appalto €. -

B1.5 Allacciamento pubblici servizi €. -

B1.6 Accantonamenti art 133 DLgs 163/06 e smi €. - B2 Spese generali e tecniche

B2.7 Spese per accertamenti €. 3.700,00

B3 Spese funzionamento Struttura Comm.le 1,5% €. 25.848,01 B4 Oneri fiscali I.V.A.

B4.1 Iva al 22% su lavori a base d’asta €. 350.559,40

B4.2 Iva al 22% su spese tecniche €. 45.316,39

Totale somme a disposizione €. 748.254,96

Totale generale post gara €.2.341.706,78

Economie post gara €. 158.293,22

TOTALE GENERALE €.2.500.000,00

Che nel corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- Società Pellegrini Consolidamenti S.r.l. con sede in Narni (TR) in Via del Tiro a Segno, 2, Partita I.V.A.

01506360559 per l’importo di €. 270.000,00.

Che durante il corso dei lavori si è reso necessario redigere una perizia variativa che ha previsto un importo aggiuntivo netto di spesa dei lavori pari ad €. 72.581,50 di cui €. 72.070,80 per lavori ed €. 510,70 per oneri della sicurezza. Con delibera di G.C. n. 91 del 29/11/2016, viene approvata la perizia di variante tecnica in corso d’opera, che tiene in conto sia degli interventi di ottimizzazione costruttiva di taluni corpi d’opera e sia degli introdotti interventi di variante atti a risolvere le sopravvenute evenienze di natura geologica. In definitiva l’importo complessivo di € 2.500.000,00, risulta così suddiviso:

Quadro economico perizia di variante Lavori e Forniture

A1 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso €. 1.691.636,77-

Ribasso d’asta 7,67% €. 129.748,53

Totale €. 1.561.888,14 A2.1 Lavori aggiuntivi soggetti a ribasso €. 78.057,84 A2.2 Lavori aggiuntivi compreso oneri sicurezza €. 78.568,54

A2.4 Ribasso d’asta 7,67% €. 5.987,04

TOTALE LAVORI NETTO RIBASSO €. 1.633.958,94 A.3 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza:

A3.1 Oneri per la sicurezza ordinari €. 19.794,93 A3.2 Oneri per la sicurezza ordinari aggiuntivi €. 510,70 A3.3 Oneri per la sicurezza speciali €. 11.768,66 Totale oneri per la sicurezza €. 32.074,29

(4)

Totale lavori netti ribasso più sicurezza €. 1.666.033,23 Somme a Disposizione dell’Amministrazione:

B.1 Spese varie

B1.2 Indagini (nota prot. Com/stra

573/13 del 16.09.2013) €. 39.283,60

B1.3 Imprevisti/monitoraggio+oneri

(art. 12 DPR 207 Compreso IVA) €. 5.000,00 B2 Spese generali e tecniche

B2.7 Spese accertamenti di laboratori, collaudi. €. 37.178,04 B3 Spese funz.to Struttura Comm.le 1,5% €. 24.990,50 B4 Oneri fiscali I.V.A.

B4.1 Iva al 22% su lavori a base d’asta € 366.527,31

B4.2 Iva al 22% su spese tecniche € 39.648,08

Totale somme a disposizione €. 675.673,56 Totale generale post variante €. 2.341.706,78

Economie post variante €. 158.293,22 Totale generale €. 2.500.000,00

Che durante il corso dei lavori è stato stipulato un atto di sottomissione in data 26/05/2017 che prevede un importo contrattuale dei lavori di euro 1.633.958,94 al netto del ribasso d’asta del 7,67%, oltre oneri di sicurezza determinati in euro 32.074,29 e quindi per un importo a ragione di contratto di euro 1.666.033,

RILEVATO che

- le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persona del geom. Cosimo Mazzone, coadiuvato dall’arch. Fabrizio Fusco nella funzione di supporto tecnico al R.U.P;

- i lavori sono stati diretti dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell’Arch. Lidia Matarazzo coadiuvata dall’ing. Fabio Pastore nella funzione di ispettore di cantiere e dall’ing. Domenico Annibaldo nella funzione di direttore operativo.

- dal 26/02/2018 le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall’ing. Mario Saverio Orlacchio a seguito di dimissioni da parte dell’arch. Lidia Matarazzo per sopraggiunti motivi personali.

- il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è stato svolto dall’arch. Stefano Vetrone.

- i lavori del contratto principale sono stati consegnati con processo verbale di consegna in data 18/01/2016 e gli stessi ebbero inizio in pari data così come da verbale.

- per l’esecuzione dei lavori principali erano stabiliti dal contratto e secondo l’offerta fatta dall’Impresa in sede di gara Sei mesi consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il tempo utile scadeva il 18/07/2016.

(5)

- i lavori sono stati sospesi il 27/04/2016 e ripresi il 01/08/2016 per un totale di 96 giorni di sospensione per cui la nuova scadenza è fissata al 22/10/2016.

- durante l’esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga per complessivi gg. 60, accordata con nota R.U.P. in data 10/10/2016 a seguito di formulata richiesta da parte dell’impresa ai sensi dell’art. 159 comma 8 del DPR 207/10, in ragione degli adeguamenti dovuti apportare dalla ditta costruttrice ai componenti della barriera a seguito delle risultanze della relazione geologica, in virtù della quale, il termine di ultimazione dei lavori veniva fissato a scadere il 22/12/2016.

- a seguito della vsione delle annotazioni riportate sul giornale di cantiere, dalle quali si rileva che i periodi di accertate condizioni atmosferiche sfavorevoli sono complessivamente di giorni 21, il nuovo termine di scadenza veniva posposto al 12/01/2017.

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 02/02/2017 come accertato con verbale in contraddittorio con l’impresa del 13/02/2017, quindi con un ritardo di 22 giorni rispetto alla scadenza fissata dell’11/01/2017.

- in data 19/05/2017 è stato emesso lo Stato Finale dei Lavori con applicazione di una penale di €.

2.200,00 pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo, così come specificato all’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto.

- l’autorizzazione sismica del progetto principale è stata rilasciata dal Genio Civile di BN in data 18/03/2016 con prot. n. 193896 ( del 21/04/2016 n. 4853) mentre quella della variante è stata rilasciata in data in data 09/11/2016.

- la Relazione a Struttura Ultimata relativamente alle barriere paramassi, di cui alla L.R. n° 9 del 07/01/1983 e della Legge n° 1086 del 05/11/1971 art. 7, è stata depositata presso l’ufficio del Genio Civile di Benevento in data 21/03/2017 ed acclarata al protocollo al n. 4853.

- il collaudo statico relativamente alle barriere paramassi di cui all’art. 7 della legge n. 1086/1971, è stato depositato presso l’ufficio del Genio Civile di Benevento in data 14/06/2017 ed acclarato al protocollo al n. 4853.

VISTO lo stato finale dei lavori dal quale risulta il credito a saldo a favore della ditta TECNOCOSTRUZIONI srl in €.

54.863,61 piu’ IVA

VISTO lo stato finale delle competenze tecniche a favore dei professionisti esterni dal quale risulta il credito a saldo di seguito indicato:

Beneficiario Imponibile CNPAIA IVA Totale

Arch. Vetrone Stefano €. 29.790,00 €. 1.191,00 €. 0.00 €. 30.981,60 Ing. Domenico Annibaldo €. 11.915,88 €. 476,63 €. 0.00 €. 12.392,51 Ing. Fabio Pastore €. 7.149,63 €. 285,98 €. 0.00 €. 7.435,61 Arch. Fabrizio Fusco €. 1.430,26 €. 57,21 €. 327,24 €. 1.814,71 Ing. Antonio Rapuano €. 35.748,12 €. 1.429,92 €. 0.00 €. 37.178,04 VISTA la relazione sul conto finale;

(6)

VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo:

VISTO il D.Lgs 50/16

D E T E R M I N A - Di approvare:

a) lo stato finale dei lavori e delle competenze tecniche b) la relazione sul conto finale (allegato A)

c) l’atto unico di collaudo in corso d’opera (allegato B)

- Di liquidare a favore a favore della ditta TECNOCOSTRUZIONI srl in €. 54.863,61 per lavori e piu’ IVA pari da €.12.069,99 a titolo di saldo sui lavori in oggetto;

- Di liquidare il saldo delle competenze tecniche e a favore dei professionisti che sono intervenuti nella direzione lavori e collaudo di seguito indicati:

Beneficiario Imponibile CNPAIA IVA Totale

Arch. Vetrone Stefano €. 29.790,00 €. 1.191,00 €. 0.00 €. 30.981,60 Ing. Domenico Annibaldo €. 11.915,88 €. 476,63 €. 0.00 €. 12.392,51 Ing. Fabio Pastore €. 7.149,63 €. 285,98 €. 0.00 €. 7.435,61 Arch. Fabrizio Fusco €. 1.430,26 €. 57,21 €. 327,24 €. 1.814,71 Ing. Antonio Rapuano €. 35.748,12 €. 1.429,92 €. 0.00 €. 37.178,04

Di liquidare a favore del personale tecnico comunale la complessiva somma di €.18.689,13 quale incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/16;

Di dare atto che il riparto individuale degli incentivi verrà effettuato con atto a parte e che il 20% verrà destinato per la dotazione delle attrezzature a servizio dell'UTC;

La somma complessiva di €. 175.425,20 trova copertura al capitolo n 2961.2 Bilancio di previsione 2020-2022 in fase di predisposizione – Esercizio Provvisorio 2020;

DI stabilire che i mandati di pagamento potranno essere emessi dopo l'accredito dei fondi da parte della Regione Campania;

Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile.

Di dichiarare ai sensi del D.P.R. 62/2013 di non trovarsi e comunque di non essere a conoscenza di ciò, in una situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, con i contenuti del presente provvedimento e gli atti approvati ad esso collegati e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazione mendace;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art.23 del D.Lgs n.33/2013;

(7)

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione a all'albo pretorio online del Comune così come previsto dall'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267

Il Responsabile del Procedimento

f.to Geom. Cosimo MAZZONE Il Responsabile del Servizio f.to Geom. Cosimo MAZZONE

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere

Favorevole

Data: 27/07/2020 Responsabile Settore III - TECNICO - MANUTENTIVO f.to Geom. Cosimo MAZZONE

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere

Favorevole

Data: 27/07/2020 Responsabile Settore II - RAGIONERIA - TRIBUTI f.to Dott. Paolo DE FILIPPO

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

Responsabile Settore III - TECNICO - MANUTENTIVO

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Geom. Cosimo MAZZONE

La presente determina:

È pubblicata all’albo online il 05/08/2020 al n. 324/2020 per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Il Responsabile del Servizio f.to Geom. Cosimo MAZZONE