Rep. 2204
COMUNE DI BRUNATE Provincia di Como REPUBBLICA ITALIANA
ATTO PUBBLICO
CONTRATTO D’APPALTO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA CAPPELLA GENTILIZIA FAMIGLIA CEROFOLINI E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE TRA IL PIANO DI SBARCO DEL VANO ASCENSORE E I NUOVI LOCULI----
----°----
L’anno duemilasedici, il giorno 16 del mese di marzo nella re- sidenza comunale, presso gli uffici comunali ubicati in via Alla Chiesa 2, Brunate ---
AVANTI A ME
Dott.ssa Livia Cioffi, Vice Segretario dell’Amministrazione Comune di Brunate, ivi domiciliato per la carica e autorizzato a rogare, nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi: --- - Arch. ENZO DOTTINI, nato ad ASOLA (MN) il 30.06.1954, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI BRUNATE, codice fi- scale 80010180133, ivi domiciliato che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, di seguito nel pre- sente atto denominato semplicemente “Ente”;--- - Sig. GAFFURI WALTER nato a COMO il 18.10.1959, residente a Albese con Cassano (Co), Via Lombardia 19, in qualità di rap-
presentante legale e titolare dell’impresa “Luigi Gaffuri s.r.l.” con sede in Albese con Cassano, Via Roncaldier, 16 co- dice fiscale 01795070133;--- comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Vice Segretario Dott.ssa Livia Cioffi sono personalmente certo.--- Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei re- quisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.---
PREMESSO CHE
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 28.10.2015, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DELLA CAPPELLA GENTILIZIA FAMIGLIA CEROFOLINI E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE TRA IL PIANO DI SBARCO DEL VANO ASCENSORE E I NUOVI LOCULI per un importo dei lavori da appaltare di €. 59.953,76 (cinquantanovemila- novecentocinquantatre/76)di cui:---
€. 28.548,49 importo opere strutturali;---
€. 29.606,66 importo opere edili;--- oltre €. 1.798,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;--- - che il legale rappresentante dell’”Appaltatore” e il Respon- sabile del procedimento in data 01.02.2016 hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il verbale
dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori in oggetto del presente At- to;--- - che l’”Appaltatore” ha presentato il certificato di iscri- zione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agri- coltura di Como, protocollo numero CEW/1517/2015/CCO0534 in data 01.07.2015, dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.---
TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:--- ART. 1 – PREMESSE--- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.--- ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO--- L’ “Ente”, come sopra rappresentata, conferisce all’”Appalta- tore” che, come sopra rappresentato, accetta l’appalto rela- tivo ai lavori di “Realizzazione della cappella gentilizia fa- miglia Cerofolini e relative opere di connessione tra il piano di sbarco del vano ascensore e i nuovi loculi”.—--- ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO – MODALITÀ DEI PAGAMENTI—
Il corrispettivo dovuto dall’ “Ente” all’”Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €.
55.615,38 (cinquantacinquemilaseicentoquindici/38), più IVA nella misura di legge, a seguito di offerta del – 7,46% (meno
sette/46 per cento) rispetto all’importo soggetto a ribasso di
€. 58.155,15 (cinquantottocentocinquantacinque/15) per lavori veri e propri, cui è stata aggiunta la quota per l’attuazione dei piani di sicurezza di €. 1.798,61 (millesettecento- novantotto/61).--- La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a corpo e a misura ed il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a stati di avanzamento dei lavori ogni qualvolta il credito dell’appaltatore, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, raggiunga l’importo minimo di €. 30.000,00 (trentamila/00). La rata del pagamento dell’ultimo stato di avanzamento corrispondente al finale sarà corrisposta sull’importo residuo fatta salva la ritenuta dello 0,5% sopra citata.--- I pagamenti saranno effettuati in Brunate presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Sondrio – filiale di Brunate.---- ART. 4 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI---- L’Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori appal- tati in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi a de- correre dalla data del verbale di consegna dei lavori.--- Si da atto che la consegna dei lavori verrà effettuata nel ri- spetto dei tempi fissati dalla normativa vigente, tuttavia stante la particolarità delle opere e le condizioni ambienta- li.--- L’Appaltatore dovrà rispettare le tempistiche di esecuzione
riportate negli ordini di servizio impartiti dalla D.L.--- Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una pe- nale pari allo 1 per mille (uno per mille) dell’importo con- trattuale.--- La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull’ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.--- L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sotto- scritto dall’Appaltatore e dal Direttore dei lavori.--- ART. 5 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE--- L’Appalto viene concesso dall’ Ente ed accettato dall’”Appaltatore” sotto l’osservanza piena, assoluta ed indi- scindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguen- ti documenti facenti parte del progetto, approvato con delibe- razione di Giunta Comunale nr. 71 in data 28.10.2015, esecuti- va ai sensi di legge:--- a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP.
19 aprile 2000, n. 145, per la parte in vigore e non in con- trasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;--- b) il capitolato speciale d’appalto;---
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;--- d) l’elenco dei prezzi unitari;--- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni e le proposte integra- tive al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 1, let- tera a), d. lgs. 163/06;--- I suddetti documenti (ad eccezione del capitolato generale) che sono depositati agli atti dell’ Ente, unitamente alla ci- tata deliberazione di approvazione n. 71 e, si intendono fa- centi parte integrante del contratto, anche se non material- mente allegati.--- ART. 6 – RISOLUZIONE E RECESSO--- Per la soluzione e il recesso trovano applicazione le disposi- zioni di cui all’articolo 145, comma 4 del decreto del Presi- dente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed artt. 134, 135 e 136 del D. Lgs. 163/06;--- ART. 7 – CLAUSOLA ARBITRALE--- Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D. lgs. 12/4/2006, n.
163, come modificato con D. Lgs. 20/3/2010, n. 53, si precisa che è esclusa la clausola compromissoria. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luo- go ove il contratto è stato stipulato.--- ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA--- L’”Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il
presente Atto, ha costituito, ai sensi del combinato disposto degli art. 113 comma 1) del D. Lgs. 163/06 e dell’articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, cau-
zione definitiva di € 2.780,77 (duemilasettecentottanta/77), con polizza n. 40080191001839 emessa da TUA ASSICURAZIONI
S.p.A. per il tramite di IBK Risks Management Brokeraggio As- sicurativo – Grandate (Co), e depositata presso il Comune di Brunate con protocollo n. 673 del 19.02.2016--- Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.--- Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’”Appaltatore”, l’ “Ente” avrà diritto di valersi di pro- pria autorità della suddetta cauzione.--- L’”Appaltatore” dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l’ “Ente” abbia avu- to, durante l’esecuzione del contratto, valersi del tutto o in parte di essa.--- ART. 9 – POLIZZE ASSICURATIVE--- L’”Appaltatore” ha stipulato, ai sensi dell’articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e dell’articolo 15 del Capitolato Speciale d’Appalto polizza di assicurazione dell’importo di € 55.615,39 (cinquantacinquemi- laseicentoquindici/39)comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di € 500.000,00 (cinque- centomila/00 emessa in data 16.02.2016 da Elba Assicurazioni S.p.A.---
Viene dato atto che alla data di emissione del Certificato di Collaudo l’impresa appaltatrice produrrà polizza assicurativa sostitutiva di validità quinquennale per la copertura delle lavorazioni effettuate in garanzia o per gli interventi di so- stituzione, rifacimento o nuovi interventi effettuati.--- ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO--- Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nulli- tà, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/06.--- ART. 11 – SUBAPPALTO--- Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente auto- rizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.- ART. 12 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI--- L’”Appaltatore” dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma no- no, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Colletti- vo Nazionale di Lavoro per i lavoratori di imprese edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai con- tratti. L’”Appaltatore” è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previden- ziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 118 del d. Lgs. 163/06.--- ART. 13 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE---
Le Parti danno atto che l’”Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.--- ART. 14 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE--- A tutti gli effetti del presente contratto l’”Appaltatore”
elegge domicilio presso l’Ufficio della Direzione Lavori (o la Casa Municipale del Comune di Brunate dove ha sede la Direzio- ne Lavori)--- ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI--- Sono a carico dell’”Appaltatore”, ai sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e dell’articolo 8 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.---- ART. 16 – REGISTRAZIONE--- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.
40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.--- Del presente Atto, scritto con elaboratore elettronico con in- chiostro indelebile, ai sensi di legge, da persona di mia fi- ducia sotto la mia direzione, io Vice Segretario Comunale ro- gante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvan- dolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Vice Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati
avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.--- Del presente atto io Vice Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me dopo avermi dispensato dalla let- tura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fidu- cia, consta di dieci facciate e 10 righe della nona fin qui della presente senza le firme. --- Letto, approvato e sottoscritto.--- L’APPALTATORE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
IL VICE SEGRETARIO ROGANTE
