COMUNE DI ALBA ADRIATICA. Provincia di Teramo DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

(1)

Disciplinare di incarico professionale Pagina 1/6

COMUNE DI ALBA ADRIATICA Provincia di Teramo

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

L’anno duemiladicianove, il giorno ………. (……) del mese di ……. in Alba Adriatica presso la sede Municipale, sono presenti i signori:

- Arch. LUIGI IRELLI, nato a Bellante il 18/04/1954 Codice Fiscale RLLLGU57D18A746W domiciliato per la carica presso il Comune di Alba Adriatica in Via A. Bafile, 71 il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale di Alba Adriatica con sede in Via C. Battisti, 24 codice fiscale 00285510673, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. (incarico atto sindacale prot.10036 del 07/04/2016;

- Geom. Marco Tribuiani nato a San Benedetto del Tronto il 13.06.1983, Codice Fiscale TRBMRC83H13H769V, con studio in Via dei Tigli n. 30 di Alba Adriatica (TE), iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Teramo al n° 1498;

PREMESSO

che con provvedimento determina n. …….. del ………. L’Amministrazione ha disposto di affidare al professionista (sopra generalizzato) l’incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria del manto stradale in vie varie del territorio comunale”, progetto che rientra nella Programmazione triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Alba Adriatica finanziata con Mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L’Amministrazione Comunale di ALBA ADRIATICA, qui rappresentata dall’Arch. Luigi IRELLI in premessa citata affida al professionista geom. Marco Tribuiani, i servizi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria del manto stradale in vie varie del territorio comunale” per un importo complessivo della prestazione professionale offerto dallo stesso professionista in data 08.01.2021 tramite T.D. Mepa n. 1566776 per un ammontare del servizio di € 5.087,50 (cinquemilaottantasette/50), oltre gli oneri previdenziali di € 254,37 e fiscali di € 1.175,22 per complessivi € 6.517,09.

ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL’INCARICO

La porzione di progetto esecutivo relativamente alla sola sicurezza deve essere conforme alle disposizioni contenute nell’art. 33 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010.

La prestazione professionale comprende i seguenti servizi:

a) In fase di progettazione esecutiva (art. 33 D.P.R. 207/2010)

(2)

In fase di redazione del progetto esecutivo, dovrà produrre i seguenti elaborati:

1) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2) Fascicolo dell’opera;

b) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il soggetto incaricato è tenuto a svolgere gli adempimenti, in conformità a quanto precisato dal D.lgs. 81/2008 aggiornato al D.lgs 03/08/2009 n. 106 nei limiti di collaborazione con lo studio che ne effettua la progettazione prima e della Direzione Lavori poi.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

1. Il tecnico rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo.

2. L’Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla prestazione da eseguire, quali file .dwg del progetto definitivo e relative relazioni di corredo, ecc.

3. Il tecnico incaricato si impegnano a:

a) Produrre copie di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito in numero minimo:

- PROGETTO ESECUTIVO, completo degli elaborati previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dal relativo Regolamento di attuazione 5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., dovrà essere prodotto nel seguente numero di esemplari: DUE COPIE CARTACEE timbrate e firmate in originale degli elaborati progettuali e relativa modulistica, da trasmettere al Comune di Alba Adriatica per la pratica Amministrativa/Edilizia;

UNA COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO EDITABILE nei formati .doc, .xls, .dcf, .dwg;

UNA COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO IMMODIFICABILE nel formato .pdf , .dwf.

b) produrre ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell’Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.).

4. Ferma restando la proprietà intellettuale degli elaborati, a favore dei tecnici incaricati, l’Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli stessi.

Per le opere oggetto dell’incarico si fa riferimento alle norme sui lavori pubblici, D.lgs 50/2016 e s.m.i., D.P.R.

207/2010 e s.m.i. nonché alle norme sul coordinamento in materia di sicurezza e salute di cui al D.lgs.

81/2008 e s.m.i..

Il soggetto incaricato deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento di cui agli art. 9 del D.P.R. 207/2010 e art. 6 della Legge Regionale 27/2003, il quale potrà verificare e

(3)

controllare le attività del Professionista durante il suo svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell’affidamento dell’incarico.

ART. 4 - MODIFICHE AI PROGETTI

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto.

2. Nessuna variazione o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico dei tecnici incaricati.

3. I tecnici rispondono altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

ART. 5 - TERMINI DI CONSEGNA

I termini per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra sono quelli nel seguito riportati.

Il Professionista si impegna a presentare entro e non oltre 2 mesi dalla stipula del presente Disciplinare, il progetto esecutivo di propria pertinenza relativamente allo studio della coordinazione degli aspetti riguardanti la sicurezza del cantiere mobile e temporaneo dell’opera da realizzare.

Le attività correlate alle funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere svolte nel rispetto dei tempi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. In ogni caso l’attività del coordinatore durante l’esecuzione dell’opera deve essere espletata in accordo con il direttore dei lavori in modo da non comportare rallentamenti e/o immotivati ritardi dei lavori stessi.

ART. 6 - RITARDI E PENALI

Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’ 1 per mille e comunque non oltre il 10% dell’importo dell’incarico come indicato all’art. 7, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista incaricato.

Nel caso che il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico al Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

ART. 7 - COMPENSI

(4)

- L’importo complessivo delle prestazioni professionali di cui all’art. 2 è valutato in € 6.517,09 (Euro seimilacinquecentodiciassette/09), compreso gli oneri previdenziali e fiscali, come da offerta presentata in data 08.01.2021 tramite T.D. Mepa n. 1566776.

Le competenze professionali di cui al precedente comma si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all’incarico affidato.

L'importo complessivo di cui sopra comporta limite di impegno dell’Amministrazione; ogni eventuale aumento a tale stima, che si manifesti nel corso dell'incarico, deve essere adeguatamente e preventivamente giustificato, restando inteso che l’Amministrazione con la presente convenzione ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale. Le competenze professionali fanno riferimento alla tariffa professionale vigente.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 relativo alla progettazione avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche secondo le seguenti modalità:

I compensi relativi alla progettazione verranno ricalcolati sugli importi del preventivo particolareggiato e saranno corrisposti entro 30 giorni dai seguenti termini:

a) 100% del compenso per le attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, previa presentazione di idonea fattura elettronica;

b) 100% del compenso per le attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a saldo, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fattura elettronica.

1.Eventuali altri ritardi sulla liquidazione potranno essere imputabili alla sola mancanza di erogazione del finanziamento o comunque per motivazioni non dipendenti dall’Ente. I tempi sopraindicati si intendono interrotti se vi sia causa imputabile al Professionista incaricato.

2. Gli importi spettanti ai professionisti saranno liquidati al netto della ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

3. Considerato che i lavori sono finanziati con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 del 1983, il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso l’Amministrazione.

4. Per pagamenti superiori ad € 10.000,00= (Euro diecimila virgola zero) da effettuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni, il Comune si atterrà alle disposizioni previste dal D.M. 18 Gennaio 2008 n. 40.

ART. 9 - PRESENTAZIONE FATTURE

I compensi spettanti al professionista, saranno liquidati e pagati su presentazione di regolari fatture emesse dal Geom. eom. Marco Tribuiani nato a San Benedetto del Tronto il 13.06.1983, Codice Fiscale TRBMRC83H13H769V, con studio in Via dei Tigli n. 30 di Alba Adriatica (TE), iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Teramo al n° 1498

(5)

Il conto corrente dedicato su cui liquidare tutte le somme dovute per le prestazioni professionali relative al presente disciplinare con CIG: Z0F3000199, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., è il seguente:

IT86V0306976721100000003471, cosi come dichiarato nel modello allegato al presente disciplinare.

ART. 10 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA

Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del relativo compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione, la quale ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo giudizio siano riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore.

Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell’incarico, se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.

ART. 11 - INADEMPIENZE E REVOCA

È fatto obbligo al Professionista incaricato di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell’Amministrazione purché per attività inerenti l’incarico affidato.

Qualora il Professionista incaricato non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall’Amministrazione, quest'ultima procede, a mezzo di PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 15 (quindici) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.

Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento dell'incarico si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il foro competente è quello di TERAMO.

ART. 13 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

Il professionista deposita presso il committente polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti l’incarico, con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all’ultimazione delle prestazioni.

Ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il progettista incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la

(6)

durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell’incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all’art. 106, commi 2 , 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all’art. 6, ridotti proporzionalmente all’importo dei lavori residui.

ART. 14 – REGISTRAZIONE

1. Poiché le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'I.v.a., le parti contraenti convengono di sottoporle a registrazione solo in caso di uso. Le spese relative saranno a carico della parte che richiederà la registrazione dell'atto stesso.

ART. 15. – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per i tecnici incaricati nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione affidante, solo dopo l’intervenuta eseguibilità dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutti gli oneri fiscali riguardanti il presente disciplinare, esclusa l’IVA e contributo integrativo, sono a carico del Professionista incaricato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti nonché al bando e al disciplinare d’incarico.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Il Professionista Per l’Amministrazione Comunale Geom. Marco TRIBUIANI Arch. Luigi IRELLI