Edizione Maggio 2020 Rev0
FORNITURA DI FUORISTRADA
Unità Ruolo Firma
Redatto da Fabio Guercio
Progettazione e Ingegneria della Manutenzione
Collaboratore
Verificato da Michele Sartori
Progettazione e Ingegneria della Manutenzione
Responsabile
Approvato da Giovanni Delli Quadri
Investimenti e Ingegneria della Manutenzione
Responsabile
INDICE
1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA ... 3
1.1SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA ... 3
2 RESA ... 5
3 DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE ... 5
4 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO ... 5
5 OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE ... 5
6 LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI ... 6
7 DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI ... 6
8 COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI ... 6
9 SUBAPPALTO ... 6
10 PENALI ... 6
11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 7
12 GARANZIA DEFINITIVA ... 7
13 RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE ... 7
14 GESTORE DEL CONTRATTO ... 7
1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Il presente documento ha come oggetto la stipula di un Contratto per la fornitura di n.6 fuoristrada nuovi di fabbrica per il personale di ACEA ATO2 S.p.A.
Per ogni veicolo dovrà essere consegnata la seguente documentazione:
Libretto di circolazione
Libretto d’uso e manutenzione
Certificato CRASH TEST secondo la normativa ECE o normativa internazionale equivalente
Nei sotto-paragrafi seguenti viene riportato in dettaglio l’oggetto del contratto.
1.1 SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Le specifiche tecniche dei fuoristrada vengono di seguito elencate:
PESI E MASSE
Tipologia: fuoristrada
Massa totale a terra o peso massimo ammesso: 3.500 Kg
MOTORIZZAZIONE
Alimentazione: benzina o diesel
Potenza minima: 75 kW
Cilindrata minima: 1.400 cc
Trazione: integrale 4x4
Cambio: manuale o automatico, con ridotte
Normativa inquinamento: Euro 6
DIMENSIONI
Passo: 2.200 ÷ 2.900 mm
Lunghezza: 3,45 ÷ 4,65 m
Larghezza: 1,60 ÷ 2,10 m
Altezza: 1,70 ÷ 2,10 m
CARATTERISTICHE TECNICHE
Angolo di attacco: 30° ÷ 40°
Angolo di uscita: 25° ÷ 50°
Angolo di rampa: 35° ÷ 45°
Angolo di dosso: 20° ÷ 30°
Raggio minimo di sterzata: 4,5 ÷ 6 m
Profondità di guado: 500 ÷ 850 mm
Altezza minima da terra: 205 ÷ 260 mm
ALLESTIMENTO CARROZZERIA
N.4 posti
Colore carrozzeria bianco
Chiusura centralizzata
Alzacristalli elettrici
Climatizzatore
Bluetooth
Radio stereo
Vivavoce
Display touch screen 7”
Sedili posteriori reclinabili e rimovibili
Presa elettrica da 12 V
ABS
ESP
Airbag autista e passeggero
Airbag laterali anteriori
Sistema anticollisione, ove possibile
TETTO
Faro LED orientabile
Portapacco in alluminio estruso anodizzato composto da:
- barre portatutto
- kit staffe e bulloneria in acciaio inox
- rullo posteriore, spondine laterali e spoiler anteriore in profilo estruso - incluse n.2 cinghie a serraggio rapido per il fissaggio di materiale
ACCESSORI
Cassetta di pronto soccorso (contenuto conforme Allegato 1 D.M. 388/03)
Estintore per veicolo da 6 kg con relativo porta-estintore con cinghia
Losanghe bianche e rosse riflettenti a norma posteriori
Verricello
Ruota di scorta di dimensioni normali
Dotazioni attrezzi per emergenza e triangolo a norme CE
2 RESA
Presso i Centri Operativi della Committente siti nel territorio della Provincia di Roma e di Roma Capitale che saranno indicati in fase di emissione dell'ordine. I veicoli saranno consegnati già immatricolati, a cura e spese del fornitore.
3 DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE
La durata del presente Contratto è stabilita in 12 mesi naturali e consecutivi dal perfezionamento dello stesso, e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza.
ACEA ATO2 S.p.A. si riserva la facoltà di eseguire fino ad un massimo di due richieste di forniture dei veicoli oggetto del Contratto.
4 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà quello offerto in gara dall’Appaltatore e sarà remunerato a misura.
Il prezzo di ciascun veicolo fornito dall’Appaltatore dovrà essere complessivo di tutte le spese sostenute per la documentazione a corredo, la spedizione, lo scarico a terra e quant’altro indicato nel presente documento.
L’Appaltatore si impegna a mantenere i prezzi fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto, e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale, qualora tale evento dovesse verificarsi prima.
Qualora nel corso di validita' del contratto, dovessero sopraggiungere per ACEA ATO2 S.p.A. situazioni tali da farne venir meno i presupposti di validità (es. cessazione di alcune attivita', etc.), ACEA ATO2 S.p.A. potra' risolvere il contratto senza che la ditta abbia nulla a che pretendere.
5 OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D’Appalto, l’Appaltatore avrà i seguenti ulteriori obblighi/oneri:
- garantire la presenza, nel territorio della Provincia di Roma e di Roma Capitale, di almeno 3 (tre) officine autorizzate per l’assistenza tecnica e la manutenzione del veicolo fornito, il tutto entro 15 giorni dal perfezionamento del contratto;
- garantire le forniture per un periodo pari a 24 mesi dalla consegna, provvedendo alla sostituzione o riparazione, a proprie cura e spese, di ciascun componente che nel suddetto periodo dovesse presentare malfunzionamenti; gli interventi effettuati in garanzia saranno completamente a carico dell’Appaltatore e comprenderanno qualunque costo sostenuto dalla stessa per effettuare l’intervento di sostituzione o riparazione del veicolo (ed accessori) in garanzia (chiamata a richiesta, manodopera, trasferte, vitto, alloggio, materiali e componenti per la riparazione, ecc.);
- le forniture saranno richieste da ACEA ATO2 S.p.A. con singoli Ordini Applicativi (max due Ordini nel periodo di valenza contrattuale).
Per ciascun veicolo fornita l’Appaltatore dovrà consegnare ad ACEA ATO2 S.p.A. quanto indicato nel presente documento.
6 LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI
Il termine di consegna per ogni richiesta di veicoli è pari a 150 giorni solari e consecutivi a decorrere dalla data di trasmissione dell’Ordine Applicativo (tale termine è indipendente dal quantitativo di veicoli richiesti per ogni Ordine).
7 DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI A cura di ACEA ATO2 S.p.A..
8 COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI
Per ogni veicolo fornito ACEA ATO2 S.p.A. provvederà, entro 60 gg naturali e consecutivi, partire dalla data di consegna, ad effettuare un collaudo funzionale che sarà propedeutico al pagamento dello stesso. Tale pagamento non solleva l’impresa da eventuali danni manifestatesi successivamente.
Le forniture saranno corrisposte all’Appaltatore a valle dei collaudi funzionali secondo quanto previsto dal Capitolato Generale D’Appalto.
9 SUBAPPALTO
Secondo quanto previsto dal Capitolato Generale D’Appalto.
10 PENALI
In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti (anche conseguente a collaudo sfavorevole) il Fornitore/Appaltatore sarà soggetto ad una penale giornaliera dello 0,10%
del valore della partita in ritardo. Nel calcolo dei tempi di consegna effettivi non si terrà conto del periodo dell'anno compreso fra il 23 dicembre ed il 01 gennaio e del periodo dell'anno che va dal 10 agosto al 25 agosto. Non si dovrà comunque superare il limite massimo di ritardo di 30 giorni solari. Trascorsi invano detti termini il Committente potrà esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e il Fornitore/Appaltatore sarà sospeso per un anno dalla partecipazione alle gare ACEA. Tuttavia, nei casi in cui il Committente dovesse ritenere, a proprio insindacabile giudizio, di accettare consegne effettuate oltre i limiti sopraindicati, sarà applicata una penale giornaliera dello 0,10% per ogni ulteriore giorno di ritardo e l'Impresa sarà comunque sospesa per un anno dalla partecipazione alle gare ACEA. Raggiunto il limite massimo del 30% dell'importo
contrattuale opererà la risoluzione automatica del contratto per grave inadempimento del Fornitore/Appaltatore.
11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Secondo quanto previsto dal paragrafo penali e dal Capitolato Generale D’Appalto.
12 GARANZIA DEFINITIVA
È previsto l’obbligo per l’Appaltatore di costituire la garanzia definitiva di importo e secondo le modalità indicate nel Capitolato Generale d'Appalto.
13 RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE Non operante.
14 GESTORE DEL CONTRATTO
Il Gestore del Contratto, nominato da ACEA ATO2 S.p.A. per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto, ed al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo, verrà comunicato all’Appaltatore successivamente alla data di perfezionamento dello stesso.
