Oggetto lavori e Dati Cantiere :
D.M. 49/2018 PROGRAMMA STRAORDINARIO MANUTENZIONE RETE VIARIA – INTERVENTI ANNUALITA’ 2020 COD. MIN. 03527.19.PT :
MANUTENZIONE STRAORDINARI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO DEL RETICOLO TRAVERSA VALDINIEVOLE.
CUP: H47H18001260001 CIG: 841513336F Tra
Impresa Appaltatrice:
TIZIANO PANDOLFO SRL
Loc. Diver SI SN c-55051 San Pietro in Campo Barga (Lucca)
P.Iva e C.F: 01946560461
Impresa subappaltatrice:
ENDIASFALTI S.P.A
Sede: Agliana (PT) Via Franc ESC o Ferrucci , 61 51031 P IS toia P.IVA E C.F.: 00144840477
Ente Appaltante:
PROVINCIA DI PISTOIA
Piazza San Leone n. 1 -51100 P IS toia
CONTRATTO DI SUBAPPALTO
CONTRATTO DI SUBAPPALTO
Tra
L’impresa subappaltante TIZIANO PANDOLFO SRL con Sede Legale e Operativa in San Pietro in Campo Loc. Diversi snc-55051 Barga (Lucca) avente P.Iva e C.F 01946560461Legalmente Rappresentata dal Sig. Pandolfo Tiziano nato a Barga il 13.04.1981 residente in Barga Loc. Pegnana Alta n.16 -5501 Barga Lucca , Codice Fiscale N° PNDTZN81D13A657U denominata IMPRESA APPALTATRICE;
e
L’impresa subappaltatrice ENDIASFALTI S.P.A Con sede in : Agliana (PT) Via Francesco Ferrucci 61 -51031– P.IVA E C.F. n°00144840477 Legalmente Rappresentata dal Sig. GUARINO VINCENZO , nato a CONTARINA (RO) il 28/04/1974 , codice fiscale GRNVCN74D28C967E di seguito denominata IMPRESA SUBAPPALTATRICE ;
Premesso che la stessa impresa Subappaltatrice:
A) dichiara di essere iscritta presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di PISTOIA CON IL NUMERO DI REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 72066
B) di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori possibili in relazione all’importo dei lavori da eseguire in subappalto;
C) dichiara di impegnarsi ad eseguire i lavori di sua competenza nel pieno rispetto del Piano delle Misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatto secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008;
per le prestazioni affidate in subappalto si applicano gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (art. 105 c. 14 D.Lgs n. 50/2016) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionale previsti dal contratto di appalto;
D) dichiara di essere intestataria delle seguenti posizioni:
INAIL: Sede di PISTOIA Pat n.27524385 _ codice ditta n _348256/82 INPS:
Sede di. PISTOIA posizione n. 6302544352-00.
CASSA EDILE: Sede di PISTOIA posizione n. 1241-77
E) dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi, ai fini della stipula del presente contratto, nelle condizioni ostative previste dalla Legge n. 646 del 13/09/1982 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi della Legge n. 55 del 19/03/1990.
Premesso inoltre:
Che l’Ente PROVINCIA DI PISTOIA ha affidato all’impresa TIZIANO PANDOLFO SRL. , i lavori per la “D.M.49/2018PROGRAMMA STRAORDINARIO MANUTENZIONE RETE VIARIA – INTERVENTI ANNUALITÀ 2020 COD. MIN. 03527.19.PT: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO DEL RETICOLO IDRAULICO LUNGO LA SP29 COLLIGIANA, SP15 BUGGIANESE, SP4 TRAVERSA VALDINIEVOLE.
CUP H47H18001260001 CIG 841513336F - “
PER UN IMPORTO OFFERTO PARI A € 298.015,43 OLTRE ONERI DI SICUREZZA € 41.183,17
che l’impresa TIZIANO PANDOLFO SRL in qualità di impresa APPALTATRICE, intende affidare alla subappaltatrice l’esecuzione dei lavori di “POSA DI ASFALTI, FRESATURA, TAPPETO .”di cui la CAT. OG 3
A) Che l’importo dei Lavori da affidare in subappalto è stimato in € 111.935,53 ( diconsi CENTOUNDICIMILANOVECENTOTRENTACINQUE/53 ) compresi oneri per la sicurezza corrispondenti a € 8.328,00 ( diconsi euro ottomilamilatrecentoventotto/00) e non supera i limiti di Legge consentiti ;
B) che la subappaltatrice è specializzata nell’esecuzione dei suddetti lavori.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – PREMESSA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
D.M.49/2018PROGRAMMA STRAORDINARIO MANUTENZIONE RETE VIARIA – INTERVENTI ANNUALITÀ 2020 COD. MIN. 03527.19.PT: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO DEL RETICOLO IDRAULICO LUNGO LA SP29 COLLIGIANA, SP15 BUGGIANESE, SP4 TRAVERSA VALDINIEVOLE.
CUP H47H18001260001 CIG 841513336F
ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO
3.1 - L’importo complessivo presunto dei lavori di cui al presente contratto ammonta ad € 111.935,53 ( centoundicimilanovecentotrentacinque/53 ) così suddiviso:
- € 103.607,53( centotremilaseicentosette/53 ) per lavori da eseguire:
- € 8.328,00 (ottomilamilatrecentoventotto/00) oneri per la sicurezza.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE TECNICA E CONTRATTUALE - ONERI A CARICO DEL SUB- APPALTATORE
Tutti i lavori di cui all’oggetto, per quanto attinenti e non in contrasto con il contenuto del presente contratto saranno eseguiti in conformità ed in accordo alle nome stabilite tra LA PROVINCIA DI PISTOIA e la LA TIZIANO PANDOLFO SRL che l’Impresa ENDIASFALTI S.P.A dichiara di conoscere ed accettare.
ART. 5 - PROGRAMMA LAVORI
5.1 - Per quanto concerne i tempi e le modalità di intervento, l’Impresa si impegna a rispettare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori della PROVINCIA DI PISTOIA
5.2 - In caso di inadempienza grave, resta espressamente convenuto che la TIZIANO PANDOLFO SRL potrà eseguire od affidare ad altri, parte dei lavori affidati alla soc ENDIASLFATI S.P.A . senza che la stessa sollevi obiezioni, o possa avanzare richieste di danni.
5.3 - La TIZIANO PANDOLFO SRL a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo senza che, per questo ENDIASFALTI S.P.A possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimenti.
Verrà solo concessa alla TIZIANO PANDOLFO SRL una proroga ai tempi concordati se le sospensioni saranno ordinate dalla PROVINCIA DI PISTOIA o causate da forza maggiore, se riconosciuta.
5.4 - Qualora la ENDIASFALTI S.P.A non riuscisse a mantenere le scadenze concordate provocando ritardi per l’esecuzione delle lavorazioni successive, la TIZIANO PANDOLFO SRL potrà senza alcun preavviso, sollevarla in tutto o in parte dall’impegno di proseguire i lavori affidandone l’esecuzione a terzi oppure eseguendo direttamente i lavori.
In entrambe i casi, saranno addebitati sia i maggiori oneri che i danni derivanti.
5.5 - In caso di risoluzione del contratto tra la PROVINCIA DI PISTOIA e la TIZIANO PANDOLFO SRL si intenderà risolto di diritto il presente contratto.
In tale caso, spetterà all’IMPRESA SUBAPPALTRICE solamente il pagamento dei lavori da essa regolarmente eseguiti ed accettati, valutati ai prezzi del presente contratto e con analogo regolamento dei rapporti si provvederà nel caso che l’ENTE APPALTANTE a norma del Capitolato ordinasse l’annullamento del subappalto.
ART. 6 – PENALITA’
Per eventuali ritardi o mancata osservanza delle norme stabilite dal Capitolato Speciale , verranno applicate le penalità stabilite dallo stesso.
ART. 6 BIS - COMPENSI
I lavori oggetto del presente contratto verranno contabilizzati in conformità delle norme applicate dal Committente.
L’ammontare globale degli stessi non supera i limiti consentiti dalla Legge.
All’infuori dei prezzi stabiliti dal presente contratto, all’Impresa non spetterà nessun altro compenso per qualsiasi motivo o ragione, intendendosi che tutti i prezzi sono stati liberamente offerti dall’Impresa in base a calcoli di propria convenienza a suo totale rischio avendo l’Impresa stessa ritenuti i prezzi e le condizioni tutte remunerative dei propri oneri d’appalto.
ART. 7 - CONTABILITA’ LAVORI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI 8.1 - CONTABILITA’
I lavori oggetto del presente contratto, vengono affidati all’IMPRESA ENDASFALTI S.P.A a misura.
Sarà cura e spese della stessa l’effettuazione della contabilità e la realizzazione dei disegni contabili in contraddittorio con il Responsabile di cantiere della Società.
8.2 – PAGAMENTI
Le fatture relative all’esecuzione dei lavori verranno regolate con Bonifico Bancario (vedi art. 11 – Tracciabilità flussi finanziari)
8.3 – FATTURAZIONE
8.3.1 - Le fatture dovranno essere accompagnate da tutta la documentazione idonea a chiarirne il contenuto.
Le fatture, che non saranno assoggettate ad I.V.A., saranno intestate ed inviate a TIZIANO
PANDOLFO SRL . –Via Loc. Diversi snc-55051 San Pietro in Campo Barga (Lucca) e inviate, unitamente alla documentazione contabile , per conoscenza a tizianopandolfosrl@legalmail.it e tramite il sistema SDI : W7YVJK9
ART. 9 - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA
Sono ad esclusivo carico e spesa l’Impresa Subappaltatrice oltre a quanto risulta dalla descrizione dei diversi articoli del presente contratto, le seguenti obbligazioni:
9.1 - Prestazioni di personale operativo, amministrativo e direttivo per l’organizzazione e l’esecuzione di tutti i lavori nei termini dei programmi esecutivi, compresi i relativi stipendi, salari, indennità di qualsiasi genere, nonché oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi come meglio specificato successivamente.
9.2 - L’osservanza e la concreta attuazione di tutte le leggi e disposizioni regolamentari vigenti e che potranno essere eventualmente emanate in corso di subappalto, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alle varie forme di previdenza in ordine alla disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, nonché in ogni altra qualsiasi disposizione riguardante la tutela materiale e morale dei lavoratori.
9.3 - A tale proposito l’IMPRESA SUBAPPALTATRICE , oltre ad essere tenuta a dimostrare in ogni momento di aver adempiuto a quanto sopra, si impegna a trasmettere alla SOCIETA’
APPALTATRICE copia conforme di tutti i documenti attestanti la regolarità della propria posizione contributiva ed assicurativa, documenti che ai sensi della legge 19.03.1990 n. 55 la SOCIETA’
APPALTATRICE inoltrerà alla COMMITTENTE.
9.4 - La fornitura, posa in opera e mantenimento di tutta la segnaletica necessaria per l’esecuzione dei lavori, conforme alle prescrizioni del nuovo Codice della Strada.
L’IMPRESA SUBAPPALTATRICE si impegna inoltre, ad adottare tutte le opportune cautele per rendere sicuro il Cantiere, tenendolo continuamente presidiato dal personale necessario alla sorveglianza del lavoro, al pilotaggio del traffico ed al controllo della segnaletica, vigilando il mantenimento di questa e curandone il pronto ripristino in caso di manomissione e quant’altro utile e necessario perché tutta la zona di strada interessata, anche indirettamente, da lavori e/o depositi sia ininterrottamente in condizioni di sicurezza.
Prima di dare inizio ai lavori, l’IMPRESA SUBAPPALTATRICE dovrà contattare gli Enti che possono avere impianti interferenti con il Cantiere di lavoro (acqua, elettricità, telefoni, fogne, ecc.) facendosi rilasciare le necessarie attestazioni e descrizioni degli impianti, nonché i relativi N.O.
ART. 10 - VALIDITA’ DEL CONTRATTO E LEGGE ANTIMAFIA
La validità del presente contratto si intende subordinata oltre all’assolvimento da parte dell’IMPRESA ENDIASFALTI S.P.A di tutti gli obblighi connessi alla normativa c.d. antimafia, al rilascio dell’autorizzazione richiesta al COMMITTENTE, ai sensi e per gli effetti all’articolo 21 della Legge 13.09.1982 n. 646 e all’art. 18 della Legge 55/90.
Qualora tale autorizzazione non dovesse venire concessa o venisse in qualsiasi momento revocata, il presente contratto dovrà intendersi nullo a tutti gli effetti senza alcuna responsabilità né onere a carico della SOCIETA’ APPALTATRICE .
L’autorizzazione prevista dal citato art. 21 verrà rilasciata dal Committente previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica dell’IMPRESA SUBAPPALTATRICE.
Art. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ art. 3 legge n. 136/2010
C) L’impresa ENDIASFALTI SPA in qualità di subappaltatrice dell’impresa TIZIANO PANDOLFO SRL titolare del contratto di appalto, per gli interventi di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO DEL RETICOLO IDRAULICO LUNGO LA SP 29 COLLIGIANA, SP 15 BUGGIANESE, SP 4 TRAVERSA VALDINIEVOLE CIG: 841513336F
“ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche e dichiara che il conto dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa in questione è il seguente:
D) Banche:
La subappaltatrice dichiara altresì le seguenti generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente sopra citato:
L’impresa subappaltatrice, inoltre, si impegna a:
a) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto;
b) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.
L’impresa TIZIANO PANDOLFO SRL. si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG E CUP precedentemente riportato.
L’impresa TIZIANO PANDOLFO SRL trasmetterà il presente contratto all’ENTE PROVINCIA DI PISTOIA
ART. 12– ALTRE CONDIZIONI
- La ditta Subappaltatrice nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di aver ricevuto copia del documento di valutazione dei rischi, del PSC e del POS redatto dalla ditta Appaltatrice, che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni e più completa misura di prevenzione e protezione collettiva ed individuale volta ad eliminare i rischi presenti. Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione,
cooperazione e coordinamento volta all’eliminazione dei rischi. La ditta subappaltatrice con la sottoscrizione del contratto “manleva” il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione, di reciproca informazione e di coordinamento.
- la ditta Subappaltatrice dichiara di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza dei lavori da eseguire, che possono essere eseguiti a più riprese e di ritenere i prezzi concordati di sua completa soddisfazione;
- la ditta Subappaltatrice garantisce l’impiego di un numero sufficiente di operai specializzati per l’esecuzione delle opere secondo le esigenze del cantiere; in caso di ritardo tutti i danni conseguenti verranno addebitati alla ditta Appaltatrice;
- le caratteristiche delle opere non potranno essere in nessun caso inferiori a quelle richieste dalla D.L.;
- con riferimento al D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che nei prezzi pattuiti con il presente contratto sono compresi e compensati tutti gli oneri per l’attuazione della sicurezza, poiché la ditta Subappaltatrice ne ha tenuto conto in fase di formulazione dei prezzi;
- i prezzi pattuiti comprendono tutte le lavorazioni per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, anche se non dettagliatamente specificate nella presente scrittura, nel rispetto dei disegni di progetto e delle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto e delle indicazioni della D.L.;
ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO
E’ fatto divieto alla ditta Subappaltatrice di cedere in qualunque forma, in tutto o in parte, il credito derivante dal presente contratto.
ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI E DI SUBAPPALTO
La ditta Subappaltatrice non può assolutamente cedere, né subappaltare, neppure in parte, i lavori oggetto del presente contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento danni a favore della ditta Appaltatrice.
ART. 16 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno devolute ad un Collegio arbitrale irrituale secondo il regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Lucca. Il Collegio sarà composto da tre membri, due nominati uno da ciascuna delle due parti contendenti ed il terzo, Presidente del Collegio, dai primi due d’accordo fra loro o in difetto, nominato ai sensi del regolamento stesso.
Il collegio arbitrale esprimerà il Suo apprezzamento in via equitativa con determinazione integrativa della volontà delle parti.
Registrazione in caso d’uso.
Lì, 26/11/2020
TIZIANO PANDOLFO SRL ENDIASFALTI S.P.A
