COMUNE DI FOLIGNO COMUNE DI FOLIGNO COMUNE DI FOLIGNO COMUNE DI FOLIGNO OGGETTO:
OGGETTO: OGGETTO:
OGGETTO: POR FESR 2007/2013 Asse 2 - Attivita' a3 'Recupero e riconversione di siti degradati'. Sito PG028 'Ex discarica di Pozzo Secco'. Affidamento mediante cottimo fiduciario delle indagini geologiche e ambientali finalizzate alla redazione del piano di caratterizzazione e analisi del rischio. . . . C.U.P.: C65B11000000002C.U.P.: C65B11000000002C.U.P.: C65B11000000002C.U.P.: C65B11000000002 CIG: Z2A077E03A
CIG: Z2A077E03ACIG: Z2A077E03A CIG: Z2A077E03A
ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO SCRITTURA PRIVATA N. 22 SCRITTURA PRIVATA N. 22 SCRITTURA PRIVATA N. 22 SCRITTURA PRIVATA N. 22 L’anno duemilatredici e questo dì 28 del mese di febbraio
TRA
- la Dott.ssa Cristina Ercolani, nata a Foligno il 07/07/1957 e domiciliata per la carica in Foligno, nella Residenza Municipale, il quale interviene a questo atto in qualità di Dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Formazione, in rappresen- tanza del Comune stesso (C.F. 00166560540), ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/00;
E
Bartoccioni Alfredo, nato a Umbertide (PG) il 24/02/1965, e Carmeli Luca, nato a Perugia il 07/06/1966, domiciliati per la carica come appresso, i quali intervien- gono al presente atto in qualità di soci legali rappresentanti della Ditta G.T.A. di Bartoccioni A. e Carmeli L. S.n.c., con sede in S. Mariano di Corciano (PG) 06073 Piazza Risorgimento n° 1 Partita IVA 02723420549;
SI PREMETTE
- che l’intervento è individuato nelle tipologie di lavori eseguibili in economia di cui all’art. 125, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006;
- che si è proceduto all’affidamento secondo il disposto del comma 8
dell’art.125 del D.Lgs. 163/06;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 05/11/2012, valida ed effi- cace, conservata agli atti del Comune, si è deciso di affidare i lavori di che trattasi alla Ditta G.T.A. di Bartoccioni A. e Carmeli L. S.n.c., con sede in S.
Mariano di Corciano (PG) 06073 Piazza Risorgimento n° 1, risultata migliore offerente per l’importo di € 15.311,49€ 15.311,49€ 15.311,49€ 15.311,49 (oltre IVA al 21%) al netto del ribasso del 25,73%25,73%25,73% sull’elenco prezzi posto a base di gara;25,73%
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Art.1 – Oggetto dell’atto di cottimo Art.1 – Oggetto dell’atto di cottimo Art.1 – Oggetto dell’atto di cottimo Art.1 – Oggetto dell’atto di cottimo
La Ditta G.T.A. di Bartoccioni A.e Carmeli L. S.n.c., con sede in S. Mariano di Corciano (PG) 06073 Piazza Risorgimento n° 1, nella persona del suo Legale Rappresentante, accetta ed assume l’impegno di eseguire, secondo i patti e le condizioni del presente atto, i lavori relativi all’esecuzione di sondaggi geogno- stici e geofisici, meglio descritti nei documenti contrattuali di cui al seguente ar- ticolo.
Art.2 – Documenti Contrattuali Art.2 – Documenti ContrattualiArt.2 – Documenti Contrattuali Art.2 – Documenti Contrattuali
Costituisce parte integrate del presente contratto ed è a questo allegato il se- guente documento:
a) Piano indagini geognostiche.
Art.3 – Importo di contratto Art.3 – Importo di contratto Art.3 – Importo di contratto Art.3 – Importo di contratto
L’importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 15.311,49€ 15.311,49€ 15.311,49€ 15.311,49 oltre IVA al 21% .
Art. 5 – Condizioni di esecuzione Art. 5 – Condizioni di esecuzione Art. 5 – Condizioni di esecuzione Art. 5 – Condizioni di esecuzione
Per l’esecuzione dei lavori e per la qualità degli stessi si rimanda al piano geo-
gnostico allegato che si intende parte integrante del presente contratto.
L’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conve- niente per fornirli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell’amministrazione appaltante. L’Amministrazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un deter- minato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in rela- zione alle esigenze dipendenti dalle definizioni progettuali cui il piano geognosti- co è collegato, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richie- sta di speciali compensi.
Art. 6 – Cauzione definitiva Art. 6 – Cauzione definitivaArt. 6 – Cauzione definitiva Art. 6 – Cauzione definitiva
Non è richiesta cauzione definitiva ai sensi dell’art. 14, comma 3, del vigente
“Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale” in quanto il pagamento avverrà in un'unica rata al termine dei lavori.
Art. 8 – Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, e p Art. 8 – Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, e p Art. 8 – Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, e p Art. 8 – Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, e peeeenalinalinalinali
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in 20 (giorni) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.
Art. 10 – Pagamenti Art. 10 – Pagamenti Art. 10 – Pagamenti Art. 10 – Pagamenti
Il pagamento avverrà in un'unica rata al termine dei lavori, entro 30 giorni dall’acquisizione da parte del R.U.P., della relazione con l’esito dei sondaggi.
il pagamento del corrispettivo è subordinato all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’Affidatario saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente
di cui al seguente codice IBAN IT60X0863038401000000608499.
L’affidatario dichiara altresì che le persone delegate ad operare sul sopracitato conto corrente sono
- Sig. Bartoccioni Alfredo, nato a Umbertide (PG) il 24/02/1965 C.F.
BRTLRD65B24D786X, residente in Perugia Via dei Filosofi 53
- Sig. Carmeli Luca nato a Perugia il 07/06/1964 C.F. CRLLCU64H07G478O resi- dente in San Mariano – Corciano PG Via Massimo D’azeglio 6/2
Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, che il conto cor- rente suddetto è dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge per tutta la durata del presente contratto, impegnandosi altresì a comuni- care ogni modifica relativa ai dati suddetti.
Art. 11 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed ass Art. 11 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assArt. 11 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed ass Art. 11 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assiiiistenzastenzastenzastenza L’Affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto Nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per le località dove sono eseguiti i lavori. L’Affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, pre- vista per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118 comma 6 del Codice dei contratti.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la sta- zione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del- l'Affidatario per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli arti- coli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del .
L’Affidatario è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assi-
stenziali nei confronti del personale dipendente come risulta da apposito Docu- mento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.
Art. 12 – Risoluzione del contratto Art. 12 – Risoluzione del contratto Art. 12 – Risoluzione del contratto Art. 12 – Risoluzione del contratto
La stazione appaltante ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori nei seguenti casi :
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffi- de fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavo- ri;
c)inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudi- care la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinato- re per la sicurezza;
i) perdita da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari o interdittive che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contrat- ti;
l) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
In ogni caso la risoluzione è dichiarata ai sensi e con le modalità previste all’art.
137 del D.lgs. 163/2006.
Art. 13 – Obblighi e responsabilità Art. 13 – Obblighi e responsabilità Art. 13 – Obblighi e responsabilità
Art. 13 – Obblighi e responsabilità dell’Affidatariodell’Affidatariodell’Affidatariodell’Affidatario
Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed obblighi posti a suo carico dagli elabo- rati progettuali e dalla normativa in vigore.1
Art. 14 – Subappalto Art. 14 – Subappalto Art. 14 – Subappalto Art. 14 – Subappalto
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità Non è ammesso il subappalto
Art. 15 – Domicilio Art. 15 – Domicilio Art. 15 – Domicilio Art. 15 – Domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto la ditta elegge domicilio nel Comune di Foligno, Piazza della Repubblica n° 10. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante lettera raccomandata a/r.
Art. 16 – Controversie Art. 16 – ControversieArt. 16 – Controversie Art. 16 – Controversie
È escluso la competenza arbitrale . Per la definizione delle eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Affidatario, le parti danno espressamente atto che si procederà dinanzi al foro competente di Perugia.
Art. 17 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari Art. 17 – Richiamo alle norme legislative e regolamentariArt. 17 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari Art. 17 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente contratto, si fa
rinvio alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia e, in par- ticolare, il D.Lgs. 163/06, il D.P.R. 207/2010, le norme contenute nel Capitolato generale di appalto di cui al D.M. n.145/00 .
Art. 18 – Imposte Art. 18 – Imposte Art. 18 – Imposte Art. 18 – Imposte
Tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell’Affidataria.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti ad IVA al 21%. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso.
Redatta in unico originale in bollo, sottoscritta dalle parti per formale accettazio- ne.
L.C.S.
Dott.ssa Cristina Ercolani Alfredo Bartoccioni Luca Carmeli
