Edizione Maggio 2020 Rev. 01
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTAINER USO UFFICIO PER INSTALLAZIONE TERMOSCANNER
COVID
Unità Ruolo Firma
Redatto da Fabio Guercio
Progettazione e Ingegneria della Manutenzione
Collaboratore
Verificato da Michele Sartori
Progettazione e Ingegneria della Manutenzione
Responsabile
Approvato da Giovanni Delli Quadri
Investimenti e Ingegneria della Manutenzione
Responsabile
INDICE
1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA ... 3
1.1SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA ... 3
2 LUOGO DI ESECUZIONE ... 3
3 DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE ... 3
4 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO ... 3
5 OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE ... 4
6 LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI ... 4
7 DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI ... 4
8 COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI ... 5
9 SUBAPPALTO ... 5
10 PENALI ... 5
11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 5
12 GARANZIA DEFINITIVA ... 6
13 RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE ... 6
14 GESTORE DEL CONTRATTO ... 6
1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA
Il presente documento ha come oggetto la stipula di un Contratto per la fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati (di seguito “container”) da adibire ad uso ufficio per il monitoraggio delle temperature corporee, da installare presso le sedi di ACEA ATO2 S.p.A..
Nello specifico è prevista la fornitura in opera di due tipologie di container (denominati
“Tipo A” e “Tipo B”) per un quantitativo pari a quanto segue:
Descrizione Quantità
massime Modulo prefabbricato singolo (Tipo A) 5
Modulo prefabbricato doppio (Tipo B) 9
Sono compresi gli oneri di imballaggio, trasporto, scarico a terra e montaggio delle forniture richieste oltre che tutte le spese sostenute per la documentazione a corredo.
1.1 SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Le caratteristiche tecniche dei container oggetto di fornitura in opera sono dettagliate nella Specifica Tecnica allegata.
2 LUOGO DI ESECUZIONE
Le forniture in opera dei container dovranno essere eseguite presso le sedi di ACEA per i n.14 container di cui all’Allegato 1, indicate di volta in volta sugli Ordini Applicativi inviati all’Appaltatore.
3 DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE
La durata del presente Contratto è stabilita in 12 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso, e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza.
4 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
Il corrispettivo per l'esecuzione della fornitura in opera sarà quello offerto in gara dall’Appaltatore e sarà remunerato a misura.
Il prezzo per la fornitura in opera dovrà essere complessivo di tutte le spese sostenute per la documentazione a corredo, la spedizione, lo scarico a terra ed il montaggio, oltre a quant’altro indicato nel presente documento.
La Committente potrà corrispondere l’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria ai sensi di quanto previsto
dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da costituirsi entro la data di consegna dell’appalto.
L’Appaltatore si impegna a mantenere i prezzi fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto, e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale, qualora tale evento dovesse verificarsi prima.
Nei prezzi fissi ed invariabili dell’appalto sono compresi i costi della manodopera che sono valutati in complessivi €3.850,00 per 14 container.
5 OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D’Appalto, l’Appaltatore avrà i seguenti ulteriori obblighi/oneri:
- garantire le forniture per un periodo pari a 24 mesi dalla consegna, provvedendo alla sostituzione o riparazione, a proprie cura e spese, di ciascun componente che nel suddetto periodo dovesse presentare malfunzionamenti; le sostituzioni/riparazioni effettuate in garanzia saranno completamente a carico dell’Appaltatore;
- per ciascun componente sostituito/riparato (e quindi riconsegnato), la garanzia sarà sospesa e ripartirà, con una durata di almeno 12 mesi dalla data di riconsegna e comunque non inferiore a quanto previsto con la iniziale consegna;
- eseguire le disposizioni descritte nel DUVRI durante l’esecuzione delle attività in caso di interferenze temporali e/o spaziali con il personale di ACEA ATO2 S.p.A. e/o con altre Imprese.
6 LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI
Il termine di esecuzione per l’intera fornitura in opera è pari a 15 giorni solari e consecutivi a partire dalla data di trasmissione dell’Ordine Applicativo.
Ogni giorno di ritardo sulla consegna implicherà l’applicazione di quanto previsto dal paragrafo 10 del presente documento.
7 DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI
ACEA ATO2 S.p.A. comunicherà all’Appaltatore, all’inizio del rapporto contrattuale il nominativo del Gestore del Contratto che comunicherà con l’Appaltatore tramite Ordini Applicativi. ACEA ATO2 S.p.A. fornirà all’Appaltatore il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI) ed il Documento con i Rischi Specifici presenti nei siti oggetto delle installazioni.
L’Appaltatore si impegna a presentare ad ACEA ATO2 S.p.A., prima dell’inizio delle prestazioni, il proprio Piano di Sicurezza quale integrazione al “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR) contenente le misure adottate per l’applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione di infortuni durante l’esecuzione delle lavorazioni presso i luoghi di lavoro, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
L’Appaltatore dovrà tenere conto degli oneri e degli obblighi derivanti dalla corretta attuazione del proprio “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR), dei rischi introdotti nell’ambiente di lavoro riportati nei rischi specifici e secondo quanto riportato nel DUVRI.
L’Appaltatore dovrà attuare tutte le norme previste dal proprio Piano di Sicurezza e DVR
“Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR). I documenti di cui sopra dovranno essere aggiornati per particolari necessità di coordinamento.
Le gravi e ripetute violazioni di tali documenti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Per ogni luogo di esecuzione delle forniture in opera, le parti procederanno a redigere un apposito verbale di consegna dell’aree di intervento.
Al termine della fornitura e posa in opera, sarà redatto un apposito verbale di riconsegna dell’area, previa verifica da parte di ACEA ATO2 della consistenza e dello stato della stessa.
Il Gestore del Contratto verificherà, anche tramite propri collaboratori quanto eseguito dall’Appaltatore.
8 COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI
ACEA ATO2 S.p.A. provvederà, entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dal termine di esecuzione della fornitura in opera, ad effettuare un collaudo che sarà propedeutico al pagamento della stessa. Tale pagamento non solleva l’Appaltatore da eventuali danni che possono manifestarsi in un successivo momento. La fornitura in opera sarà corrisposta all’Appaltatore a valle del collaudo, secondo quanto previsto dal Capitolato Generale D’Appalto.
Il collaudo comprenderà anche la verifica di tutta la documentazione a corredo della fornitura così come indicato nel presente documento ed è quindi necessaria per un esito positivo.
9 SUBAPPALTO
Secondo quanto previsto dal Capitolato Generale D’Appalto.
10 PENALI
In caso di ritardo sui tempi di esecuzione della singola fornitura in opera, verrà applicata una penale giornaliera pari al 1% dell’importo netto della stessa fino ad un massimo di 30 giorni solari. Una volta raggiunto tale limite il contratto è da intendersi automaticamente risolto per grave inadempimento dell’Appaltatore.
11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Secondo quanto previsto dal paragrafo penali e dal Capitolato Generale D’Appalto.
12 GARANZIA DEFINITIVA Non prevista.
13 RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE
L’Appaltatore dovrà essere provvisto o costituire le seguenti polizze assicurative:
• responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro procurato nell’espletamento dell’appalto, con il limite di € 1.500.000,00 per ogni danno a persone e di €1.500.000,00 per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia;
La copertura assicurativa di cui sopra dovrà espressamente richiamarsi al contenuto del presente contratto d’appalto, che la Società Assicuratrice dichiarerà di aver preso in visione e di conoscerne quindi i contenuti.
L’Appaltatore, prima dell’inizio del servizio, è tenuto a rilasciare alla Committente copia della polizza assicurativa.
14 GESTORE DEL CONTRATTO
Il Gestore del Contratto, nominato da ACEA ATO2 S.p.A. per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto, ed al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo, verrà comunicato all’Appaltatore successivamente alla data di perfezionamento dello stesso.
N. SOCIETA' SEDI SOLUZIONE COMUNE INDIRIZZO
1 ACEA ATO 2 S.P.A. Dep. Roma Sud CONTAINER Roma via dell'Equitazione 10
2 ACEA ATO 2 S.P.A. DEPUR COBIS CONTAINER Roma via Tor De Venti (Cesano)
3 ACEA ATO 2 S.P.A. Depur. Roma Est CONTAINER Roma via degli Alberini
4 ACEA ATO 2 S.P.A. Depur. Roma Nord CONTAINER Roma via della Stazione di Grottarossa
5 ACEA ATO 2 S.P.A. Depur.Roma Ostia CONTAINER Roma via Tancredi Chiaraluce 188
6 ACEA ATO 2 S.P.A. Monte Mario CONTAINER DOPPIO Roma via dei Massimi 84
7 ACEA ATO 2 S.P.A. Monterotondo Scalo CONTAINER DOPPIO Monterotondo via Leonardo da Vinci 63 8 ACEA ATO 2 S.P.A. PALESTRINA (Muracciola) CONTAINER DOPPIO Palestrina via della Muracciola snc
9 ACEA ATO 2 S.P.A. PONTE LUCANO DI Guidonia CONTAINER DOPPIO Tivoli via dei Canneti snc
10 ACEA ATO 2 S.P.A. Rosolino Pilo CONTAINER DOPPIO Roma via Stefano Canzio 2
11 ACEA ATO 2 S.P.A. San Cesareo CONTAINER DOPPIO San Cesareo via della Produzione 25
12 ACEA ATO 2 S.P.A. TIVOLI - Acquaregna CONTAINER DOPPIO Tivoli via dell'Acquaregna 127
13 ACEA ATO 2 S.P.A. TOLFA CONTAINER DOPPIO Tolfa via dell'Industria snc
14 ACEA ATO 2 S.P.A. Torre Spaccata CONTAINER DOPPIO Roma via del Fosso di Santa Maura
