CAPITOLATO DI GARA PROCEDURA APERTA TELEMATICA, CON TERMINI RIDOTTI, EX ART. 60 D.LGS 50/2016 E ARTICOLO 2 E 8 COMMA 1 DEL D.L. 76/2020 E D.

(1)

1 CAPITOLATO DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, CON TERMINI RIDOTTI, EX ART. 60 D.LGS 50/2016 E ARTICOLO 2 E 8 COMMA 1 DEL D.L. 76/2020 E D.L. 77/2021, PER L’AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI A BREVE TERMINE, FULL SERVICE, CONSEGNA E RITIRO DIVISA IN 16 LOTTI:

LOTTO 1: SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE, CONSEGNA E RITIRO DI N. 7 MEZZI TIPO PIAGGIO PORTER O FUNZIONALITA’ EQUIVALENTE, CON ATTREZZATURA A

VASCA RIBALTABILE E ALZA VOLTA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU CIG: 9143692D54

VASCA RIBALTABILE E ALZA VOLTA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU CIG: 9143818551

VASCA RIBALTABILE E ALZA VOLTA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU CIG: 91438564AD

VASCA RIBALTABILE E ALZA VOLTA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU CIG: 914391448A

(2)

2 LOTTO 7: SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE, CONSEGNA E RITIRO DI N. 4 MEZZI

CON PTT 12 TON CON CASSONE 10/12 MC CIRCA E COMPATTATORE A CARICO POSTERIORE CON CUFFIA E DISPOSITIVO ALZA VOLTA CONTENITORI PER LA

RACCOLTA DEI RSU CIG: 91439534B9

LOTTO 8: SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE, CONSEGNA E RITIRO DI N. 4 MEZZI CON PTT 12 TON CON CASSONE 10/12 MC CIRCA E COMPATTATORE A CARICO

POSTERIORE CON CUFFIA E DISPOSITIVO ALZA VOLTA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU CIG: 9143978959

LOTTO 9: SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE, CONSEGNA E RITIRO DI N. 1 MEZZO CON PTT 15 TON CON CASSONE 14 MC CIRCA E COMPATTATORE A CARICO POSTERIORE CON CUFFIA E DISPOSITIVO ALZA VOLTA CONTENITORI PER LA

RACCOLTA DEI RSU CIG: 91440092F0

LOTTO 10: SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE, CONSEGNA E RITIRO DI N. 3 MEZZI CON PTT 18 TON CON CASSONE 16 MC CIRCA E COMPATTATORE A CARICO POSTERIORE DI TIPO MONOPALA CON CUFFIA E DISPOSITIVO ALZA VOLTA

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU CIG: 9144029371

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU CIG: 9144051598

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU CIG: 914408734E

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU CIG: 9144099D32

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU CIG: 9144117C0D

LOTTO 15: SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE, CONSEGNA E RITIRO DI N. 2 MEZZI CON PTT 32 TON O 26 TON CON CASSONE 30 MC O 25 MC CIRCA E COMPATTATORE A

CARICO POSTERIORE DI TIPO MONOPALA CON CUFFIA E DISPOSITIVO ALZA VOLTA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU CIG: 9144128523

LOTTO 16: SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE, CONSEGNA E RITIRO DI N. 2 SPAZZATRICI DA 4 MC CIG: 91441485A4

(3)

3 Premesso,

— che ERSU S.p.A. C.F. 0026909046, con sede legale in Via Pontenuovo n. 22, 55045 Pietrasanta (Lucca) ricopre il ruolo di amministrazione aggiudicatrice sulla base delle definizioni fornite dall’art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. «a», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in vigore dal 19/4/2016, noto l’“Avviso di rettifica” a tale decreto pubblicato in GURI n. 164 il 15/7/2016;

— che ERSU S.p.A. è dotato di personalità giuridica privata;

— che il presente Capitolato interessa i settori ordinari di cui all’art. 3 rubricato Definizioni, c. 1, lett. «gg», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rubricato Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

— che ERSU S.p.A. nel suo ruolo di amministrazione aggiudicatrice rispetta le Linee guida emanate dall’ANAC in materia di codice dei contratti pubblici;

— che trattasi di un appalto pubblico di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 3, c. 1, lett.

«tt» e s.m.i.;

— che trattasi di una procedura aperta ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. «sss», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

— che trattasi di un contratto soprasoglia comunitaria ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. «ee», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

preso atto,

— del vigente regolamento di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 rubricata Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

(4)

4 documenti amministrativi, approvato dall’Amministratore Unico di ERSU S.p.A. in data 27/12/2016;

— dell’intero coacervo delle “definizioni” di cui al pluricitato art. 3, c. 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

— che gli operatori economici che possono concorrere al presente appalto sono quelli di cui all’art. 3, c. 1, lett. «p», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

— che il contratto pubblico è assegnato sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 rubricato Criteri di aggiudicazione dell’appalto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

è redatto il seguente Capitolato.

(5)

5

Art. 1 ... 7

(Oggetto dell’affidamento) ... 7

Art. 2 ... 14

(Tempi di consegna) ... 14

Art. 3 ... 16

(Importo dell’affidamento) ... 16

Art. 4 ... 16

(Invariabilità del prezzo contrattuale) ... 16

Art. 5 ... 17

(Pagamenti) ... 17

Art. 6 ... 17

(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze) ... 17

Art. 7 ... 18

(Firma del contratto) ... 18

Art. 8 ... 18

(Cauzione provvisoria – definitiva, spese) ... 18

Art. 9 ... 19

(Garanzie) ... 19

Art. 10 ... 20

(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza) ... 20

Art. 11 ... 21

(Specifiche tecniche) ... 21

Art. 12 ... 21

(Certificazione qualità) ... 21

Art. 13 ... 21

(Collaudi) ... 21

Art. 14 ... 23

(Cessione e subappalto) ... 23

(6)

6

Art. 15 ... 23

(Risoluzione del contratto) ... 23

Art. 16 ... 24

(Obblighi trattamento dei dati) ... 24

Art. 17 ... 25

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) ... 25

Art. 18 ... 25

(Garanzie e conformità al D.Lgs. 231/2001) ... 25

Art. 19 ... 26

(Spese contrattuali) ... 26

Art. 20 ... 26

(Controversie) ... 26

(7)

7 Titolo I

OGGETTO E ASPETTI CONNESSI Art. 1

(Oggetto dell’affidamento)

1) Forma oggetto del presente Capitolato il servizio di noleggio mezzi a breve termine, full service, comprensivo di consegna e ritiro, suddiviso in 16 lotti, con le seguenti caratteristiche obbligatorie a pena esclusione:

• DAL LOTTO N. 1 A LOTTO N. 6 COMPRESI: SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE, CONSEGNA E RITIRO DI N. 7 MEZZI, PER CIASCUN LOTTO, TIPO PIAGGIO PORTER O FUNZIONALITA’ EQUIVALENTE, CON ATTREZZATURA A VASCA RIBALTABILE E ALZA VOLTA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU

LOTTI DA N. 1 A N. 6 N. 6 LOTTI DA 7 MEZZI CIASCUNO

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE VALIDE PER TUTTI I LOTTI COMPRESI TRA IL LOTTO N. 1 E IL LOTTO N. 6 COMPRESI

AUTOTELAIO 2 ASSI MODELLO TIPO PIAGGIO PORTER MAXXI O CON FUNZIONALITA’ EQUIVALENTE

ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE NON ANTECEDENTE AL 2019 MAX 2,2 TON PTT

ALIMENTAZIONE BENZINA O BIFUEL (BENZINA/GPL) VASCA RIBALTABILE DA 3 MC CIRCA

ALZA VOLTA CONTENITORI POSTERIORE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI CON ATTACCO A PETTINE PER CONTENITORI DA 120 LT A 360 LT

PORTELLE DI CARICO LATERALI (1 A DESTRA O SU ENTRAMBI I LATI DELLA VASCA)

PORTATA UTILE ≥ 550 KG

SISTEMA DI SCARICO VASCA PER RIBALTAMENTO CON PIEDI STABILIZZATORI, ATTA ALLO SCARICO ANCHE ALL’INTERNO DI VEICOLI PIU’

GRANDI

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONFORMI ALLA DIRETTIVA MACCHINE

SERVIZIO FULL SERVICE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE/MANUNENZIONE C/O OFFICINE AUTORIZZATE E/O EFFETTUATE DA ERSU CON RICONOSCIMENTO DI FATTURAZIONE DA PARTE DELLA STESSA NEI CONFRONTI DEL NOLEGGIATORE

MANODOPERA FATTURATA DA ERSU IN CASO DI INTERVENTI: 35,00 €/H EVENTUALI INTERVENTI SU STRADA O SOCCORSO PER LA CONDUZIONE DEL VEICOLO C/O OFFICINA A CARICO DEL NOLEGGIATORE E/O CON RICONOSCIMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DA ERSU PER MEZZI DI RECUPERO E MANODOPERA IN CASO DI AVARIA

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DOVUTE A ROTTURE A CARICO DEL NOLEGGIATORE

TAGLIANDI E MANUTENZIONI A CARICO DEL NOLEGGIATORE OGNI 10.000 KM

(8)

8 CAMBIO GOMME A USURA A CARICO DEL NOLEGGIATORE

ASSICURAZIONE RCA (SENZA FRANCHIGIA) BOLLO A CARICO DEL NOLEGGIATORE

RISOLUZIONE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO ENTRO 48 H DALLA SEGNALAZIONE. OLTRE LE 48 H SARANNO APPLICATE PENALI PARI AI GIORNI DI FERMO MACCHINA. OLTRE 7 GG DAL FERMO MACCHINA ERSU SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI RECEDERE DAL CONTRATTO PER IL VEICOLO INUTILIZZABILE E CHIEDERNE LA SOSTITUZIONE

RIPRISTINO DI TUTTI I MATERIALI E PEZZI DI RICAMBIO USURATI AL FINE DI MANTENERE IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA A CARICO DEL NOLEGGIATORE

CONSEGNA E RITIRO C/O SEDE ERSU VIA PONTENUOVO, 22 - PIETRASANTA

• LOTTO N. 7 E LOTTO N. 8: SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE, CONSEGNA E RITIRO DI N. 4 MEZZI, PER CIASCUN LOTTO, CON PTT 12 TON CON CASSONE 10/12 MC CIRCA E COMPATTATORE A CARICO POSTERIORE CON CUFFIA E DISPOSITIVO ALZA VOLTA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU

LOTTI N. 7 E N. 8 N. 2 LOTTI DA 4 MEZZI CIASCUNO

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE VALIDE PER TUTTI I LOTTI N. 7 E 8 AUTOTELAIO 2 ASSI

ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE NON ANTECEDENTE AL 2019 12,00 TON (O IN ALTERNATIVA 14,00 TON)

ALIMENTAZIONE DIESEL

SI PREDILIGE LA GUIDA A DESTRA CON CAMBIO AUTOMATICO

ATTREZZATURA: COMPATTATORE CON CASSONE DA 10/12 MC CIRCA + CUFFIA DA CIRCA 2 MC

ALZA VOLTA CONTENITORI POSTERIORE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI CON ATTACCO A PETTINE PER CONTENITORI DA 120 LT A 360 LT E BRACCI A NORMA DIN PER CASSONETTI DA 660 LT E 1.100 LT

PORTATA UTILE ≥ 3.000 KG

SISTEMA DI SCARICO MEDIANTE PIATTO DI ESPULSIONE SOGLIA DI CARICO POSTERIORE NON SUPERIORE A 1.200 MM

CUFFIA IDONEA PER IL RICEVIMENTO DEI RIFIUTI IN SCARICO DA MEZZI PIU’

PICCOLI IN FASE DI TRASBORDO (NO MONOSCOCCA)

FULL SERVICE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE/MANUNENZIONE C/O OFFICINE AUTORIZZATE E/O EFFETTUATE DA ERSU CON RICONOSCIMENTO DI FATTURAZIONE DA PARTE DELLA STESSA NEI CONFRONTI DEL NOLEGGIATORE

MANODOPERA FATTURATA DA ERSU IN CASO DI INTERVENTI: 35,00 €/H EVENTUALI INTERVENTI SU STRADA O SOCCORSO PER LA CONDUZIONE DEL VEICOLO C/O OFFICINA A CARICO DEL NOLEGGIATORE E/O CON

RICONOSCIMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DA ERSU PER MEZZI DI RECUPERO E MANODOPERA IN CASO DI AVARIA

(9)

9 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DOVUTE A ROTTURE A CARICO DEL NOLEGGIATORE

TAGLIANDI E MANUTENZIONI A CARICO DEL NOLEGGIATORE CAMBIO GOMME A USURA A CARICO DEL NOLEGGIATORE ASSICURAZIONE RCA (SENZA FRANCHIGIA)

BOLLO A CARICO DEL NOLEGGIATORE

• LOTTO N. 9: SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE, CONSEGNA E RITIRO DI N. 1 MEZZO CON PTT 15 TON CON CASSONE 14 MC CIRCA E COMPATTATORE A CARICO POSTERIORE CON CUFFIA E DISPOSITIVO ALZA VOLTA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU

LOTTO N. 9 N. 1 LOTTO DA 1 MEZZO

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE AUTOTELAIO 2 ASSI

ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE NON ANTECEDENTE AL 2019 15,00 TON O IN ALTERNATIVA 16,00 TON

ATTREZZATURA: COMPATTATORE CON CASSONE DA 14 MC CIRCA + CUFFIA DA CIRCA 2 MC

CUFFIA IDONEA PER IL RICEVIMENTO DEI RIFIUTI IN SCARICO DA MEZZI PIU’

PICCOLI IN FASE DI TRASBORDO (NO MONOSCOCCA)

MANODOPERA FATTURATA DA ERSU IN CASO DI INTERVENTI: 35,00 €/H EVENTUALI INTERVENTI SU STRADA O SOCCORSO PER LA CONDUZIONE DEL

(10)

10 VEICOLO C/O OFFICINA A CARICO DEL NOLEGGIATORE E/O CON

RICONOSCIMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DA ERSU PER MEZZI DI RECUPERO E MANODOPERA IN CASO DI AVARIA

• DAL LOTTO N. 10 A LOTTO N. 14 COMPRESI: SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE, CONSEGNA E RITIRO DI N. 3 MEZZI, PER CIASCUN LOTTO, CON PTT 18 TON CON CASSONE 16 MC CIRCA E COMPATTATORE A CARICO POSTERIORE DI TIPO MONOPALA CON CUFFIA E DISPOSITIVO ALZA VOLTA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU LOTTI DA N. 10 A N. 14 N. 5 LOTTI DA N. 3 MEZZI CIASCUNO

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE VALIDE PER TUTTI I LOTTI COMPRESI TRA IL LOTTO N. 10 E IL LOTTO N. 14 COMPRESI

AUTOTELAIO 2 ASSI

ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE NON ANTECEDENTE AL 2019 18,00 TON O IN ALTERNATIVA 19,00 TON

ATTREZZATURA: COMPATTATORE CON CASSONE DA 16 MC CIRCA + CUFFIA DA CIRCA 2 MC

CUFFIA IDONEA PER IL RICEVIMENTO DEI RIFIUTI IN SCARICO DA MEZZI PIU’ PICCOLI IN FASE DI TRASBORDO (NO MONOSCOCCA)

FULL SERVICE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE/MANUNENZIONE C/O OFFICINE AUTORIZZATE E/O EFFETTUATE DA ERSU CON RICONOSCIMENTO

(11)

11 DI FATTURAZIONE DA PARTE DELLA STESSA NEI CONFRONTI DEL NOLEGGIATORE

MANODOPERA FATTURATA DA ERSU IN CASO DI INTERVENTI: 35,00 €/H EVENTUALI INTERVENTI SU STRADA O SOCCORSO PER LA CONDUZIONE DEL VEICOLO C/O OFFICINA A CARICO DEL NOLEGGIATORE E/O CON RICONOSCIMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DA ERSU PER MEZZI DI RECUPERO E MANODOPERA

• LOTTO N. 15: SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE, CONSEGNA E RITIRO DI N. 2 MEZZI CON PTT 32 TON O 26 TON CON CASSONE 30 MC O 25 MC CIRCA E COMPATTATORE A CARICO POSTERIORE DI TIPO MONOPALA CON CUFFIA E DISPOSITIVO ALZA VOLTA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RSU

LOTTO N. 15 N. 1 LOTTO DA 2 MEZZI

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE

AUTOTELAIO 4 ASSI O IN ALTERNATIVA 3 ASSI

ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE NON ANTECEDENTE AL 2019

32,00 TON O IN ALTERNATIVA 26,00 TON ALIMENTAZIONE DIESEL

SI PREDILIGE CAMBIO AUTOMATICO

ATTREZZATURA: COMPATTATORE CON CASSONE DA 30 MC CIRCA O IN ALTERNATIVA DA 25 MC CIRCA + CUFFIA DA CIRCA 2 MC ALZA VOLTA CONTENITORI POSTERIORE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI CON ATTACCO A PETTINE PER CONTENITORI DA 120 LT A 360 LT E BRACCI A NORMA DIN PER CASSONETTI DA 660 LT E 1.100 LT

PEDANE POSTERIORI

(12)

12 PORTATA UTILE ≥ 11.000 KG X I 4 ASSI O IN ALTERNATIVA ≥ 10.000 KG X 3 ASSI

SISTEMA DI SCARICO MEDIANTE PIATTO DI ESPULSIONE SOGLIA DI CARICO POSTERIORE NON SUPERIORE A 1.200 MM CUFFIA IDONEA PER IL RICEVIMENTO DEI RIFIUTI IN SCARICO DA MEZZI PIU’ PICCOLI IN FASE DI TRASBORDO

MANODOPERA FATTURATA DA ERSU IN CASO DI INTERVENTI:

35,00 €/H

EVENTUALI INTERVENTI SU STRADA O SOCCORSO PER LA CONDUZIONE DEL VEICOLO C/O OFFICINA A CARICO DEL NOLEGGIATORE E/O CON RICONOSCIMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DA ERSU PER MEZZI DI RECUPERO E MANODOPERA PER AVARIA MEZZO

RISOLUZIONE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO ENTRO 48H DALLA SEGNALAZIONE. OLTRE LE 48 H SARANNO APPLICATE PENALI PARI AI GIORNI DI FERMO MACCHINA. OLTRE 7 GG DAL FERMO MACCHINA ERSU SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI

RECEDERE DAL CONTRATTO PER IL VEICOLO INUTILIZZABILE E CHIEDERNE LA SOSTITUZIONE

CONSEGNA E RITIRO C/O SEDE ERSU LOCALITA’ BOCEDA - MULAZZO

• LOTTO N. 16: SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE, CONSEGNA E RITIRO DI N. 2 SPAZZATRICI DA 4 MC

LOTTO N. 16 N. 1 LOTTO DA 2 SPAZZATRICI ASPIRANTI CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE 4 MC TERMICA

ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE NON ANTECEDENTE AL 2020

(13)

13 IDROSTATICA

EMISSIONI DI SCARICO: EURO 6 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

OMOLOGAZIONE VELOCITA’ DI TRASFERIMENTO 40 KM/H PER LA GUIDA CON PATENTE B (MACCHINA OPERATRICE)

PARABREZZA AD AMPIA VISIBILITA’ IN OGNI CONDIZIONE DI LAVORO SUPERFICIE VETRATA CHE CONSENTA AL GUIDATORE LA VISIONE DELLA BOCCA DI ASPIRAZIONE

SEDILE GUIDA PNEUMATICO/AMMORTIZZATO RUOTE POSTERIORI GEMELLATE

SISTEMA SPAZZANTE: COSTITUITO DA DUE SPAZZOLE CONTROROTANTI ATTE A CONVOGLIARE IL RIFIUTO SPAZZATO VERSO LA BOCCA DI ASPIRAZIONE.

TALE SISTEMA DOVRÀ, ALL'ATTO DELL'APERTURA DEGLI SPORTELLI O NEL CASO DELLA NON PRESENZA DELL'AUTISTA A BORDO, IMMEDIATAMENTE BLOCCARE SIA LA TRAZIONE CHE LA ROTAZIONE DELLE SPAZZOLE;

SISTEMA DI RACCOLTA: ESCLUSIVAMENTE ASPIRANTE PER DEPRESSIONE ALL'INTERNO DEL CASSONE

CAPACITÀ DEL CASSONE RIFIUTI: NON INFERIORE A 3000 LITRI E NON SUPERIORE A 4000 LITRI

IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI: AD ACQUA NEBULIZZATA, COMPOSTO DA UN SERBATOIO E UGELLI NEBULIZZATORI POSTI SIA IN PROSSIMITÀ DELLE SPAZZOLE CHE ALL'INTERNO DELLA BOCCA DI ASPIRAZIONE

PORTATA UTILE: MAGGIORE O UGUALE A 4.000 KG

IL NOLEGGIO È COMPRENSIVO DI FULL SERVICE (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, COMPRESI I TAGLIANDI) ESCLUSI CONTROLLI GIORNALIERI (LIQUIDI) E LAVAGGIO

ASSICURAZIONE RCA (SENZA FRANCHIGIA)

SONO DA INTENDERSI COMPRESI NEL CANONE ANCHE LE EVENTUALI ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO SU STRADA E RECUPERO IN CASO DI GUASTO, NONCHÉ GLI EVENTUALI ONERI DI TRASPORTO, PRESSO OFFICINE AUTORIZZATE E RIENTRO IN SEDE ERSU, PER LA RIPARAZIONE CHE RESTERANNO A CURA E SPESE DEL FORNITORE

IL CANONE DI NOLEGGIO SI INTENDE PER UTILIZZO ILLIMITATO SIA ORARIO CHE CHILOMETRICO DELLE SPAZZATRICI

SI RICHIEDE LA MACCHINA FORNITA CON GOMME E SPAZZOLE NUOVE AD INIZIO NOLO

(14)

14 2) Inoltre sono richieste obbligatoriamente le seguenti condizioni per tutti i lotti:

• Nessuna spesa di istruttoria pratica;

• Nessun canone anticipato e nessuna spesa di istruttoria;

• Trasporto: consegna (inizio noleggio) e ritiro (fine noleggio) c/o e da sedi ERSU S.p.A., compreso nel contratto di noleggio, a cura e spese del noleggiatore;

• Bollo e assicurazione compresi (polizza RCA senza franchigia);

• Full service sulla manutenzione, comprensivo di recupero su strada in caso di guasto, tagliandi, manutenzioni e revisioni, risoluzione anomalie di funzionamento;

• Consegna documentazione prevista dal disciplinare di gara e libretti di circolazione e consegna dei mezzi presso le sedi ERSU S.p.A. di riferimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio del contratto, onde consentire i controlli di inizio locazione e predisposizione attestazioni RT ai fini Albo Gestori (entro e non oltre il 15/05/2022);

• ERSU si riserva di utilizzare la macchina i primi quindici giorni di inizio contratto a titolo di collaudo con possibilità di recesso qualora il mezzo presenti delle gravi carenze che possono emergere solo durante l’utilizzo. Inoltre, ERSU si riserva il diritto di chiedere la sostituzione della macchina che non dovesse dimostrarsi conforme e/o efficiente a quanto stabilito nel presente capitolato, anche a seguito del suddetto collaudo.

Art. 2

(Tempi di consegna)

1) La consegna dei mezzi deve avvenire entro il 15/05/2022 presso la sede di ERSU, sita in Via Pontenuovo, 22 a Pietrasanta (LU) ad eccezione del solo lotto n. 15 che dovrà essere consegnato in loc. Boceda nel comune di Mulazzo (MS).

I libretti di circolazione di ogni mezzo devono essere consegnati almeno 15 giorni prima dell’inizio della locazione prevista per il 01/06/2022. Pertanto il termine ultimo di consegna dei mezzi e della documentazione a corredo è il 15/05/2022.

2) Qualunque causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall’appaltatore all’amministrazione aggiudicatrice. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dal fornitore come giustificazione del ritardo.

(15)

15 I fatti di forza maggiore che, prevedibilmente, possono produrre ritardi nell’esecuzione del servizi devono essere tempestivamente comunicati all’amministrazione aggiudicatrice.

3) Nel caso di ritardi nella consegna, rispetto al termine indicato al c. 1, non giustificati da cause di forza maggiore, verrà applicata, una penale giornaliera pari ad € 300,00 (euro trecento virgola zero zero).

Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo oltre i giorni previsti, l’amministrazione aggiudicatrice sarà comunque libera di risolvere il contratto di pieno diritto e senza formalità di sorta, incamerando la cauzione e di procedere all’acquisizione di altri beni in danno dell’aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Ai fini della penale, quando il servizio venisse rifiutata in sede di uno qualsiasi dei collaudi (ivi compresi – se previsti – presso il fornitore) ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull’ammontare da finanziare.

4) La consegna sarà effettuata presso le sedi di ERSU S.p.A., previa comunicazione scritta che la ditta fornitrice indirizzerà al Responsabile Area Services di ERSU S.p.A. (riferimenti tel:

(+39) 0584/366705 mail: rmasini@ersu.it).

A corredo del servizio dovrà essere fornito un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all’uso designato nonché un esaustivo corso di formazione agli operatori manutentori dell’amministrazione aggiudicatrice, i quali, a fine corso dovranno essere dotati di attestato di formazione li qualifichi per poter operare in autonomia sui mezzi, anche durante il periodo di garanzia, senza comprometterne la validità.

Unitamente alla consegna deve essere fornita una copia della seguente documentazione (in lingua italiana):

— Manuali d’uso e manutenzione per telaio e per attrezzatura;

— Documentazione di collaudo dei telai e delle attrezzature;

— Certificazione CE.

(16)

16 Art. 3

(Importo dell’affidamento)

1) L’importo stimato complessivo per tutti i lotti, per la durata di 4 (quatto) mesi di noleggio,

dal 01/06/2022 al 30/09/2022, è pari ad € 521.200,00 (euro

cinquecentoventunomiladuecento virgola zero zero) iva esclusa.

2) L’importo a base di gara per ciascun lotto è il seguente:

• Lotto 1: € 22.400,00 (euro ventiduemilaquattrocento virgola zero zero) iva esclusa.

• Lotto 4: € 22.400,00 (euro ventiduemilaquattrocento virgola zero zero) iva esclusa

• Lotto 7: € 44.800,00 (euro quarantaquattromilaottocento virgola zero zero) iva esclusa

• Lotto 8: € 44.800,00 (euro quarantaquattromilaottocento virgola zero zero) iva esclusa

• Lotto 9: € 12.400,00 (euro dodicimilaquattrocento virgola zero zero) iva esclusa

• Lotto 10: € 43.200,00 (euro quarantatremiladucento virgola zero zero) iva esclusa

• Lotto 15: € 35.200,00 (euro trentacinquemiladuecento virgola zero zero) iva esclusa

• Lotto 16: € 33.600,00 (euro trentatremilaseicento virgola zero zero) iva esclusa.

1) Il prezzo offerto si intende al netto del ribasso offerto e comprensivo di tutte le spese relative ai trasporti, ai collaudi, alle consegne, alle relative imposte ed ogni altro onere o spesa per il servizio.

2) Al momento della consegna il servizio dovrà essere a norma di legge in tutte le parti.

Art. 4

(Invariabilità del prezzo contrattuale)

(17)

17 1) Il prezzo offerto in sede di gara e le correlate caratteristiche/condizioni tecniche, sono da intendersi impegnativi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello stesso.

Art. 5 (Pagamenti)

1) Il pagamento dell’appalto avverrà con le correnti fonti di finanziamento mediante bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura, dietro presentazione di fattura mensile.

2) Non dovrà essere previsto alcun canone anticipato e nessuna spesa di istruttoria.

3) In caso di pagamento con la correnti fonti di finanziamento si precisa che l’affidamento è soggetto alle norme relative all’istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al d.P.R. 633/1972, rubricato Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modifiche ed integrazioni, in regime di split payment “scissione dei pagamenti”

ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72.

Art. 6

(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)

1) Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l’appaltatore avrà l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso dell’appalto.

2) Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

a) all'esatta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;

e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;

f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto;

(18)

18 g) delle norme sulla privacy di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679

(GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

h) sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealtà contrattuale.

Art. 7

(Firma del contratto)

1) L'appaltatore dovrà stipulare il contratto, nelle forme di legge, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall’invito.

2) In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, l’amministrazione aggiudicatrice procederà alla dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidata alla ditta risultante seconda nella graduatoria della procedura.

3) Il presente Capitolato fa parte integrante del disciplinare di gara e del successivo contratto di appalto.

Art. 8

(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)

1) Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, così come richiamate, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel Disciplinare di gara. In ogni caso, in seguito all’accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l’importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice;

quest’ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

2) La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura aperta sarà pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell’affidamento in relazione al lotto di interesse, fermo restando le agevolazioni previste dal citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3) La cauzione definitiva sarà pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale in relazione al lotto d interesse, come indicato nel Disciplinare di gara e connesse agevolazioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4) La cauzione definitiva è applicata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più

(19)

19 dall’amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione alle forniture connesse con l’affidamento, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

5) La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal verificarsi dell’evento, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

6) La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’amministrazione aggiudicatrice circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto del servizio. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

7) Saranno a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, ove esistano.

Art. 9 (Garanzie)

1) Il servizio dovrà essere provvisto di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 rubricato Garanzia per i vizi della cosa venduta codice civile) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata (art. 1497 rubricato Mancanza di qualità codice civile), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex art. 1512 rubricato Garanzia di buon funzionamento codice civile).

La garanzia contrattuale deve coprire il servizio senza nessuna limitazione e per tutta la durata dovrà essere totale, su qualsiasi parte del servizio, compresi ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro, nulla escluso.

Durante tale periodo deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati dall’appaltatore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei mezzi oggetto del servizio nonché, ove occorra, il servizio

(20)

20 gratuito di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti del servizio, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dell’intero oggetto del servizio.

L’appaltatore qualora non fosse possibile l’immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di manutenzione su chiamata, si impegna a garantire che:

— la diagnosi venga effettuata entro un massimo di 24 (ventiquattro)/36 (trentasei) ore dalla data di invio della comunicazione del vizio e/o del difetto di funzionamento;

— in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, la riparazione dei mezzi abbia inizio entro il termine massimo di 48 (quarantotto) ore.

Indipendentemente dai tempi sopra indicati, l’appaltatore si impegna comunque a garantire che l’intervento venga eseguito nel minor tempo possibile.

Decorsi i tempi sopra citati e in difetto di normale funzionamento dei beni oggetto del presente capitolato, l’Amministrazione aggiudicatrice procederà tramite mail alla dichiarazione del “fermo macchina”. Ripristinato il normale funzionamento del bene suddetto, il corrispettivo dei giorni di fermo macchina sarà decurtato dal canone di noleggio del mese di riferimento.

Titolo III

RESPONSABILITA’ E COLLAUDI Art. 10

(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)

1) L’appaltatore dovrà presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi), a copertura di eventuali danni arrecati all’amministrazione aggiudicatrice ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il massimale della polizza dovrà essere comunque non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni virgola zero zero).

L’appaltatore è tenuto all’integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto.

2) L’appaltatore è tenuto altresì all’osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rubricato Attuazione

(21)

21 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 11 (Specifiche tecniche)

1) Fermo restando quanto specificato nel presente Capitolato, si applicano, per quanto compatibili, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’art. 68 rubricato Specifiche tecniche ed i contenuti dell’allegato XIII (Definizione di talune specifiche tecniche) riferiti al servizio (punto 1, lett.

«a», esclusa).

Art. 12 (Certificazione qualità)

1) L’appaltatore certificato qualità ai sensi dell’art. 87 rubricato Certificazione delle qualità del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti a fornirne la certificazione in copia resa conforme non autenticata, all’interno della “Risposta di qualifica”.

Art. 13 (Collaudi)

1) I mezzi oggetto del servizio saranno sottoposti (ai sensi dell’art. 102 rubricato Collaudo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per quanto compatibile) ad un possibile pre–collaudo presso la sede dell’appaltatore (o comunque presso il luogo indicato dall’appaltatore) e quindi ad un collaudo in accettazione a mezzo personale tecnico di fiducia o dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nell’art. 1 del presente Capitolato e nell’offerta tecnica, nonché la funzionalità complessiva.

Il collaudo in “accettazione” è considerato positivo quando, unitamente alla consegna dei mezzi oggetto del servizio presso la sede di ERSU S.p.A., si verificano le seguenti condizioni:

− è munita di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d’uso prevista;

− è completa in ogni sua parte;

− è funzionante in ogni sua parte.

(22)

22 2) Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo ERSU S.p.A. e non solleva l’appaltatore dalla piena responsabilità della rispondenza ai requisiti indicati nell’art. 1 del presente Capitolato e nell’offerta tecnica e del funzionamento degli stessi.

Se si dovessero rilevare delle differenze e anomalie rispetto alle caratteristiche tecniche stabilite all’art. 1 nel presente Capitolato e rispetto a quanto proposto in sede di offerta, si provvederà al reso di quanto consegnato e oggetto dell’appalto addebitando all’appaltatore le spese ed oneri sostenuti nonché eventuali penali per i ritardi nelle consegne di cui al precedente art. 2, comma 3, fino alla facoltà, per l’amministrazione aggiudicatrice, di recedere il contratto per servizio non conforme, secondo quanto dichiarato all’art. 15 del presente Capitolato.

3) Resta convenuto che dopo il suddetto collaudo inizierà un congruo periodo di esercizio della durata di 2 (due) mesi decorrenti dalla data di consegna per verificare il regolare funzionamento nelle varie condizioni di esercizio, al termine del quale avverrà il “collaudo definitivo”.

Detto periodo si protrarrà ulteriormente nel caso che si verificassero continui guasti (non dovuti ad incuria del personale) di una certa importanza per l'eliminazione dei quali siano necessari tempi superiori a 2 (due) turni di effettivo lavoro. Tutti i guasti occorrenti al dovranno essere risolti dall’appaltatore in prima persona o tramite soggetto da esso autorizzato.

4) Qualora il collaudo definitivo non venga superato, l'amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di:

a) rinviare all’appaltatore i mezzi oggetto del servizio che dovrà essere ripresentato, dopo aver apportato le opportune modifiche o migliorie, entro il termine tassativo di 1 (un) mese per essere nuovamente sottoposti a prova. In tale periodo il Committente si riserva la facoltà di utilizzare servizi analoghe addebitando i costi sostenuti all’aggiudicatario;

b) restituire all’appaltatore i mezzi oggetto del servizio con la richiesta di sostituzione

“ex novo”, ovvero delle parti ritenute causa dell’anomalia;

(23)

23 c) trattenere i mezzi oggetto del servizio nello stato in cui si trova praticando una

congrua riduzione sul prezzo entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti;

d) restituire all’appaltatore i mezzi oggetto del servizio completa addebitando allo stesso tutti gli oneri nonché i danni che l'amministrazione aggiudicatrice avrà subito.

Titolo IV

DIVIETI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 14

(Cessione e subappalto)

1) E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto compreso), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dall’amministrazione aggiudicatrice, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all’amministrazione aggiudicatrice.

2) Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall’art. 105 rubricato Subappalto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3) Ai sensi dell'art. 105 rubricato Subappalto, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sussistendo le ipotesi della lett. «c» ivi prevista, in ragione della specifica natura del contratto, l’amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

Art. 15

(Risoluzione del contratto)

1) L'appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 rubricato Clausola risolutiva espressa del codice civile, nei casi sotto elencati:

• per scioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;

• quando l’appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente il servizio appaltato;

• abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte di ERSU S.p.A.;

(24)

24

• inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;

• mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;

• per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l’amministrazione agirà ai sensi dell’articolo 1453 rubricato Risolubilità del contratto per inadempimento e successivi del codice civile.

2) Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell’importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.

3) Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 rubricato Risolubilità del contratto per inadempimento e 1454 rubricato Diffida ad adempiere del codice civile, cosicché l’amministrazione dovrà intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso;

trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto temine il contratto si intenderà risolto di diritto.

Titolo V CLAUSOLE FINALI

Art. 16

(Obblighi trattamento dei dati)

1) In relazione al presente Capitolato è richiesto all’appaltatore di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati è la società ERSU S.p.A.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

(25)

25 Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo cartaceo ed elettronico e sarà garantita la sicurezza e la riservatezza.

Relativamente ai suddetti dati, all’appaltatore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs.

196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2) Acquisita la suddetta informativa, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 17

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1) L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 rubricato Tracciabilità dei flussi finanziari della L. 136/2010 rubricata Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ERSU S.p.A. ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2) L’appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

3) All’appaltatore è noto ed accetta e comunica con la presentazione dell’offerta, senza alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, c. 9 bis, della L. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.

4) L’appaltatore comunica inoltre che in caso di subappalto, l’appaltatore è obbligato a tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell’art. 3, c. 9, della citata L. 136/2010.

Art. 18

(Garanzie e conformità al D.Lgs. 231/2001)

(26)

26 1) L’appaltatore si impegna al rispetto dei principi generali illustrati nel capitolo 1 del codice etico di ERSU. Quest’ultimo è pubblicato sulla sezione “Società trasparente” del sito Internet di ERSU.

2) L’appaltatore si impegna a non porre in essere, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività, comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/01, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D.Lgs. 231/01.

3) Nel contratto di appalto sarà contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D.Lgs.

231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

Art. 19 (Spese contrattuali)

1) Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Art. 20 (Controversie)

1) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è competente il Tribunale di Lucca.

Pietrasanta (Lucca) 21/03/2022

Il RUP

(Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti)