Appendice II: Delibere della Giunta Municipale
n.157 del 7 Settembre 1960
APPROVAZIONE IN VIA DI MASSIMA DELL’OPERA PUBBLICA RIGUARDANTE IL COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE NEL CAPOLUOGO
Vista la relazione del Tecnico comunale Ing. Giovanni Poli dalla quale si rileva che per condurre a termine i lavoratori di costruzione dell’edificio scolastico elementare nel Capoluogo, per il quale è stato concesso dalla Cassa DD.PP: un mutuo di £. 52.000.000 col contributo dello Stato, occorre compilare una perizia suppletiva;
Considerata la necessità di condurre a termine l’opera pubblica;
Rilevato dalla perizia suppletiva di massima, compilata dallo stesso Ing. Giovanni Poli, che la somma mancante per il completamento di detto edificio scolastico è di £. 8.000.000;
Considerato che questa Amministrazione non può da sola sostenere direttamente la spesa e che pertanto è necessario provvedere al suo finanziamento mediante contrattazione di un prestito suppletivo;
Vista la legge 9 Agosto 1954, n. 645;
All’unanimità e per urgenza, stante la necessità di presentare, domanda di contributo nei termini prescritti; DELIBERA
1 - di approvare in via di massima, l’esecuzione dei lavori per il completamento della suddetta opera pubblica. 2 - di dare incarico al Sindaco:
a) di presentare le occorrenti domande dirette ad ottenere il contributo dello Stato
b) di avviare le necessarie trattative per la contrattazione di un mutuo passivo di £. 8.000.000 con la Cassa Depositi e Prestiti da destinare al completamento dell’opera medesima.
n.85 del 7 Giugno 1961
COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE NEL CAPOLUOGO.RINNOVO APPROVAZIONE IN VIA DI MASSIMA
Vista la precedente deliberazione n.157 del 7 Settembre 1960, [...] con la quale è stata approvata in via di massima l'esecuzione dell'opera pubblica riguardante il completamento dell'edificio scolastico elementare nel Capoluogo;
Rilevato che dal progetto di massima l'ammontare della spesa per detta opera ascende a £8.000.000;
Considerato che questa Amministrazione non può da sola sostenere direttamente la spesa e che pertanto è necessario provvedere al suo finanziamento mediante contrattazione di un prestito;
Vista la legge 9/8/1954, n.645; All’unanimità e per urgenza
DELIBERA
a) di confermare l'approvazione in linea di massima della suddetta opera pubblica; b) di dare incarico al Sindaco:
1 - di presentare le occorrenti domande per ottenere il contributo dello Stato;
2 - di avviare le necessarie trattative per la contrattazione di un mutuo passivo con la Cassa Depositi e Prestiti.
n.105 del 25 Giugno 1962
COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE NEL CAPOLUOGO.PERIZIA SUPPLETIVA ED ATTO SOTTOMISSIONE.APPROVAZIONE DELIB.CONSIGLIARE N.12 DEL 3/2/1962.
Vista la deliberazione consiliare n.12 del 3/2/1962, [...] con la quale, fra l'altro, si affidava la perizia suppletiva e il relativo atto di sottomissione dei lavori di completamento del nuovo edificio scolastico elementare del Capoluogo indicando il relativo ammontare in £8.000.000;
Vista la nota n.10530 di Prot. Del 16/6/1962 dell’Ufficio del Genio Civile di Pisa, con al quale si fa rilevare che l’importo di tale perizia è di £10.310.280, e non 8.000.000, come indicato nell’atto deliberativo di cui sopra, per cui viene richiesta una rettifica in tal senso;
[…] Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi di legge
DELIBERA
- di ritenere modificata la deliberazione Consiliare n.12 del 3/2/1962 come sopra approvata dalla G.P.A., nel senso che l’importo della perizia suppletiva è di £10.310280, giusto il computo metrico allegato;
- di confermare in ogni altro punto la parte dispositiva della deliberazione stessa, dando atto che al finanziamento dei lavori di completamento dell'edificio scolastico del Capoluogo per l'importo di cui sopra, verrà fatto fronte per:
£ 2.310.280 - con le somme a disposizione sull'importo del progetto principale, come indicato nella perizia suppletiva stessa.
n.172 del 31 Agosto 1962
COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER LE SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO. PROGETTO DI MASSIMA – APPROVAZIONE.RICHIESTA CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 9/8/1954, N.645
Vista la propria deliberazione n.140 del 19/7/1962, [...] con la quale, nel far presente la necessità della costruzione di un edificio scolastico supplementare per le scuole elementari del Capoluogo, veniva conferito incarico al Tecnico Comunale Ing. Giovanni Poli per la redazione del progetto di massima dell'edificio stesso;
Visto il progetto di massima compilato dal Tecnico di cui sopra dal quale si rileva che la spesa occorrente per la realizzazione di detta opera pubblica ammonta a £25.000.000;
Considerato che questa Amministrazione non può provvedere direttamente all'onere relativo per cui si rende opportuno inoltrare domanda al Ministero della Pubblica Istruzione per la concessione del contributo statale ai sensi della legge 9/8/1954,n.645[...];
[...] Con voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
- di approvare il progetto di massima compilato dal Tecnico Comunale Ing. Giovanni Poli, relativo alla costruzione di un nuovo edificio scolastico supplementare per le scuole elementari del Capoluogo, nonché l’importo relativo previsto in £25.000.000;
- di dare incarico al Sindaco di presentare, entro i termini prescritti, domanda al competente Ministero perché l'opera stessa sia ammessa ai benefici di cui alla legge 9/8/1954, n.645, sue successive modificazioni ed integrazioni;
- di provvedere, una volta che l'opera stessa sarà ammessa alle provvidenze di cui alla legge sopra richiamata, ad iniziare le pratiche per la contrattazione di un mutuo passivo con la Cassa DD.PP. o altro Istituto di Credito.
n.242 del 11 Ottobre 1967
LEGGE 9/8/54, N. 645. LAVORI DI COSTRUZIONE DELL’EDIFICIO PER LA ISTRUZIONE ELEMENTARE NEL CAPOLUOGO DI CASTELFRANCO DI SOTTO.OPERE MURARIE.ATTI DI COLLAUDO -APPROVAZIONE
Vista la deliberazione consiliare n. 77 del 13/12/1958 […] con la quale venne stabilito di procedere alla costruzione dell’edificio scolastico elementare del Capoluogo per un’opera prevista in progetto di £ 52.000.000, ammessa ai benefici di cui alla legge 9/8/54, n. 645 e sue successive modificazioni;[…]
Vista […] la contabilità finale dei lavori in questione, redatta dal Direttore Ing. Giovanni Poli in data 12/6/64 nell’importo complessivo di lire 44.077.417 e venne richiesto all’Amministrazione dei Lavori Pubblici di collaudo dell’opera;
Visto il certificato di collaudo redatto in data 15/5/67 dal collaudatore Ing. Vittorio Varrocchi, all’uopo investito dal Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana […], dal quale risulta che l’importo delle opere murarie eseguite dall’Impresa Marconcini Alfredo ammonta a £ 44.552.330;
[…] Con voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
- di approvare il certificato di collaudo redatto in data 15/5/67 dal Dr. Ing. Vittorio Verrocchi, come sopra incaricato, dei lavori di costruzione dell'edificio per l'istruzione elementare del Capoluogo di Castelfranco di Sotto nelle seguenti risultanze finali:
Opere murarie eseguite dall'impresa appaltatrice
Marconcini Alfredo da Castelfranco di Sotto £ 44.052.330 Acconti corrisposti all'impresa £ 40.753.000 Residuo credito dell'Impresa £ 3.299.330
- di imputare la somma da pagare di £ 3.299.330 ai fondi di cui all'art. 154 R.P. 1963 Completamento edificio scolastico elementare del Capoluogo ove è disponibile apposita somma in relazione ai mutui come sopra concessi dalla cassa DD e PP. [...]
n.195 del 10 Luglio 1968
PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI DELLA EX CASA DEL FASCIO DA DESTINARE AD AULE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO -APPROVAZIONE.
Visto come l'edificio scolastico elementare del Capoluogo, composto di n. 10 aule più 2 ricavate in vani accessori, a seguito del notevole e continuo aumento della popolazione scolastica, conseguente al notevole flusso immigratorio, è venuto ad essere insufficiente alle necessità, tanto che si è dovuto ricorrere a turni di lezioni pomeridiane, molto disagevoli sia per gli alunni che per le famiglie e gli insegnanti;
Visto come l'Amministrazione comunale per sopperire a tale deficienza ed eliminare gli inconvenienti che la situazione comporta, più volte fatti rilevare dall'autorità scolastica e che hanno dato adito a lamentele e proteste da parte delle famiglie interessate, non avendo potuto reperire altri locali, da tempo ha richiesto all'Intendenza di Finanza ed alla Prefettura di Pisa di poter avere in uso provvisorio l'immobile dell'ex Casa del Fascio, già destinato a Caserma dei Carabinieri e rimasto inutilizzato, in modo da ricavarvi, previo alcuni lavori di adattamento ed in attesa di poter ottenere il finanziamento dello Stato per la costruzione di un nuovo edificio supplementare, alcune aule scolastiche;
Visto come […] l Comando dei Carabinieri ha acconsentito a che l’immobile in questione possa essere ceduto provvisoriamente al Comune, previo impegno a rilasciarlo a richiesta dell’Autorità stessa ed a condizione che il progetto dei lavori di adattamento venga preventivamente sottoposto all'esame del Ufficio del Genio Civile di Pisa e del Comando del Gruppo stesso al fine di ottenerne il benestare;
Ritenuto dover acconsentire alla proposta di cessione in parola e provvedere con la massima urgenza ai lavori di sistemazione dei locali che consentiranno di avere a disposizione n. 6-7 aule con relativi servizi, sufficienti per le necessità della scuola elementare del Capoluogo e che permetteranno l'eliminazione dei doppi turni di lezioni, che col prossimo anno scolastico dovrebbero interessare ben 6 classi; [...]
Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi di legge
DELIBERA
1) Di autorizzare il Sindaco a prendere in gestione ed in uso provvisorio dal Demanio dello Stato l'immobile ex Casa del Fascio, per destinare i vari locali ad aule per la scuola elementare del Capoluogo, giusti i motivi e le ragioni dette in narrativa;[...]
3) Di approvare, siccome approva, il progetto dei lavori di adattamento dei locali ad aule con relativi servizi, predisposto dal Tecnico Comunale Ing. Giovanni Poli ed importante la spesa complessiva di lire 2.200.000, di cui £ 2.000.000 per lavori a base di appalto e lire 200.000 per spese tecniche; [...]
7) Di pregare l'autorità prefettizia a dar corso al presente provvedimento con la più cortese sollecitudine possibile, Stante l'urgenza di affrontare locali in questione prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.
n.292 del 7 Ottobre 1971
LAVORI DI RIALZAMENTO DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO.PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
Premesso che con contratto n. 1728 di rep. del 30/10/1970 […], vennero appaltati all’impresa S.A.S. Bianchi Ugo fu Gabriello di Bianchi Ing. Giancarlo, Dr. Giacomo Paolo e C. con sede in Pisa i lavori di rialzamento dell'edificio della Scuola Elementare del Capoluogo per l'importo di £ 17.417.500 comprensivo dell'aumento d'asta del 39,34% sui prezzi di perizia; Che [...] il termine utile per dare ultimati i lavori è previsto in giorni 90 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, che venne redatto il 9/6/1971;
Vista la domanda in data 3 settembre 1971, qui pervenuta il 7/9/71 [...], con la quale l'Impresa Bianchi per i motivi tecnici e le difficoltà indicate nella domanda stessa fa presente di aver perduto diverso tempo, per cui chiede una proroga di mesi 3 al termine stabilito per dare completi lavori in parola;
Vista la relazione in data 13/9/71 del Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Poli, con la quale nel ritenere pienamente giustificate le ragioni addotte dall'impresa appaltatrice, si propone l'accoglimento della richiesta stessa, a condizione però che tale proroga non costituisca pretesa per avanzare richiesta di maggiori compensi.
Ritenuto pertanto accordare una proroga di mesi 3 nel termine di ultimazione dei lavori in oggetto, con l'intesa che la nuova data dovrà ritenersi improrogabile, per cui nel caso di eventuali ritardi verranno applicate le penalità previste dal Capitolato;
Con voti unanimi resi e riscontrati nei termini di legge
DELIBERA
- Di accogliere, giusti i motivi e le ragioni dette in narrativa, la richiesta dell'impresa S.A.S. Bianchi Ugo fu Gabriello di Bianchi Ing. Giancarlo Dr. Giacomo Paolo Di Pisa, e concedere alla medesima una proroga di mesi 3 nel termine utile per dare ultimati e completi lavori indicati in oggetto, con l'intesa che qualora la ditta non vi ottemperi saranno applicate per eventuali ritardi le penalità previste in Capitolato;[...]
n.163 del 18 Maggio 1972
LAVORI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO.CONCESSIONE ACCONTO ALLA DITTA ASSUNTRICE.
Premesso che […] vennero affidati alla Ditta Bianchi Ugo fu Gabriello da Pisa i lavori di ampliamento della Scuola Elementare del Capoluogo per un importo di £ 17.417.500 elevato a £ 21.110.010 […];
Che i lavori stessi sono stati finanziati come segue:
a) per £ 14.200.000 con parte di un mutuo passivo di £ 130.000.000 contratto con la Cassa di Risparmio di S. Miniato b) per £ 8.800.000 (comprese le somme a disposizione della Amministrazione) con parte di un mutuo di £ 160.000.000 già deliberato e attualmente in corso di definizione con l’INA di Roma. […]
Visto come in base al contratto di appalto per la ditta stessa è venuto a maturare il diritto per la riscossione della somma di cui sopra; […]
Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi di legge
DELIBERA
1) di accogliere, per motivi e le ragioni dette in narrativa, la richiesta della Ditta Binachi Ugo fu Gabriello di Pisa e provvedere al pagamento della somma di £ 6.475.912 risultante dal 2° stato di avanzamento dei lavori di ampliamento della Scuola Elementare del Capoluogo. […]
n.303 del 28 Settembre 1972
LAVORI DI RIALZAMENTO DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO.NOMINA DEL COLLAUDATORE.
Vista la deliberazione consiliare n. 55 del 22/5/69[…], venne stabilito di provvedere ai lavori di rialzamento dell’edificio della Scuola Elementare del Capoluogo, in conformità del progetto redatto dal Tecnico Comunale Ing. Giovanni Poli […];
[…] Attesa la necessità di nominare il collaudatore delle opere stesse da tempo ultimate; Ritenuto di incaricare del collaudo stesso il Dr. Ing. Arangio Mazza da Pisa;
Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi di legge
DELIBERA
- Di nominare il Dr. Ing. Arangio Mazza da Pisa Tecnico collaudatore dei lavori di rialzamento dell’edificio della scuola elementare del Capoluogo, affidati come detto in narrativa, all’Impresa Bianchi Ugo fi Gabriello con sede in Pisa[…].
n.275 del 27 Agosto 1975
SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO.LOCAZIONE DI LOCALI PER N°4 NUOVE SEZIONI.
Premesso:
Che l'aumento della popolazione scolastica frequentante la scuola elementare rende necessario per il prossimo anno scolastico un ulteriore incremento del numero delle aule;
Che non è più possibile far fronte alla situazione con soluzioni di emergenza all'interno degli edifici già adibiti allo scopo, senza recare grave pregiudizio alle necessità didattiche;
Che appare opportuno risolvere il problema locando dalle Sigg.re RICCIONI un appartamento di loro proprietà sito in Castelfranco di Sotto, via dei Mille 1 / primo piano, il quale appare adattabile allo scopo in quanto vi si possono ricavare 4 aule confortevoli, munite di ogni servizio ed in più servite da un giardino Per lo svolgimento di attività ricreative;
Che le sorelle RICCIONI si sono dichiarate propense a concedere in locazione al Comune, per lo scopo di cui sopra, l’appartamento di loro proprietà al canone mensile di L. 135.000;
[...] Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi di legge
DELIBERA
1) Di prendere in locazione, a partire dal mese di agosto, l'appartamento delle sorelle RICCIONI, sito in Castelfranco di Sotto, via dei Mille 1, per adibirlo a scuola elementare;
2) Di compiere all'interno di detto appartamento le piccole sistemazioni necessarie alla nuova destinazione mediante lavori in economia con personale comunale […].
n.179 del 29 Giugno 1977
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI VIA D’AZEGLIO E AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MAGENTA. APPROVAZIONE PROGETTO
Premesso:
Che da moltissimi anni il vecchio edificio posto in via D'Azeglio, nel centro storico di Castelfranco di Sotto, veniva utilizzato quale sede provvisoria e precaria di alcune classi della scuola elementare, per carenza di aule dell'edificio scolastico di via Magenta;
Che in questi anni, le strutture portanti del tetto e dei solai, costituite da travi e travetti in legname, si sono gradualmente deteriorati fino al punto da rendere estremamente precaria la stabilità dell'edificio, creando un conseguente pericolo per l'incolumità delle scolaresche;
Che a seguito di quanto sopra l'Ufficio Tecnico Comunale in data 21/6/77 - Prot. 787 - dichiarava inagibile l'edificio in questione e che con ordinanza di pari data venivano disposte la chiusura e lo sgombero dell'edificio medesimo;
Visto come dalla Relazione dell'Ufficio Tecnico appare possibile e conveniente l'esecuzione di taluni lavori di ristrutturazione del fabbricato in oggetto in modo da ricavarne quattro aule utili [...];
Dato atto però come il recupero di 4 aule nel citato fabbricato di via D'Azeglio non risolve il problema del fabbisogno di questo Capoluogo, per cui si rende necessario ricavare altre 5 aule nell'edificio scolastico di via Magenta mediante qualche modesta trasformazione interna e la parziale utilizzazione dell'area circostante [...];
Dato atto Come si renda necessario provvedere d'urgenza all'approvazione del progetto dando immediata eseguibilità alla presente deliberazione allo scopo di indire, a tempi brevi, la gara di appalto, in modo che alla prossima apertura dell'anno scolastico possono essere agibili i nuovi locali;
Dato atto altresì che i capi-gruppo consiliari interpellati al riguardo si sono dichiarati favorevoli alla soluzione proposta; A voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
1) Approvare il progetto per la ristrutturazione del fabbricato di via D'Azeglio e la costruzione di nuove aule nell'edificio di via Magenta presentato in data 28 giugno 1977 dall'ufficio Tecnico Comunale […].
n.204 del 11 Agosto 1978
MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE “C.GUERRAZZI” DEL CAPOLUOGO.INSTALLAZIONE DI UNA CENTRALINA AUTOMATICA.TRATTATIVA PRIVATA.
Rilevato come si renda necessario perfezionare l'impianto riscaldamento esistente nella scuola elementare “C. Guerrazzi” del Capoluogo con una centralina automatica per il controllo e la regolazione automatica della temperatura;
Considerato che il suddetto perfezionamento è anche prescritto dalla recente legislazione sul contenimento del consumo energetico;
Vista la relazione dell'ufficio Tecnico Com.le in data 8/8/78 con la quale viene proposto di affidare la fornitura della centralina e la sua messa in opera alla ditta “La Termica” di Ribechini e Casini di Castelfranco di Sotto sulla base del preventivo in data 11/7/78 presentato dalla Ditta medesima e per il prezzo di L. 500.000 oltre IVA 14% e così per un totale di L. 570.000;
[...] Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi di legge
DELIBERA
1) Affidare a trattativa privata alla ditta “La Termica” di Ribechini e Casini di Castelfranco di Sotto, la fornitura e messa in opera di una centralina elettronica per l'impianto di riscaldamento della Scuola Elementare “Guerrazzi” del Capoluogo in conformità del preventivo presentato in data 11/7/78 […]
n.276 del 24 Ottobre 1978
EDIFICI SCOLASTICI IN VIA D’AZEGLIO E VIA MAGENTA. RESTITUZIONE DECIMI TRATTENUTI A GARANZIA DEL CONTRATTO. ACCETTAZIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA
Premesso:
Che […] venivano affidati all’Impresa Edil-costruzioni del Geom. Alderigi Osvaldo di Cascine di Buti, i lavori di ampliamento e sistemazione dei fabbricati scolastici di via D’Azeglio e via Magenta;
Che con verbale in data 6/9/78 l’Impresa Edil-costruzioni terminava e consegnava i lavori di cui sopra; […] Con voti unanimi,, resi e riscontrati nei modi di legge
DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi delle leggi citate in premessa, la richiesta avanzata in data 29/9/78 dall’Impresa Edil-costruzioni di Cascine di Buti della restituzione anticipata dei decimi trattenuti a garanzia dei patti contrattuali regolarmente assolti. […]
n.239 del 8 Agosto 1980
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE GUERRAZZI.PREVENTIVO DI SPESA
Vista la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, con la quale si fa presente la necessità di provvedere all’imbiancatura dell’edificio della Scuola Elementare di via Magenta nel Capoluogo;
Preso atto altresì che con la relazione medesima si propone l’affidamento dei suddetti lavori a trattativa privata alla Ditta PACIULLI VIVIANO di Castelfranco di Sotto, che si è dichiarata disposta ad eseguirli agli stessi prezzi praticati nell’anno 1979 e cioè a L. 800 al mq; […]
Con voti unanimi, resi e riscontarti nei modi di legge
DELIBERA
1) Di affidare a trattativa privata alla Ditta Paciulli Viviano di Castelfranco, lavori di imbiancatura dell’edificio scolastico di via Magenta al prezzo di L. 800 al mq. […]
n.265 del 3 Settembre 1980
MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE GUERRAZZI.INTEGRAZIONE DELIB.G.M. N.239 DELL’8/8/80
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n°239 dell’8/8/80 relativa ai lavori di manutenzione della Scuola Elementare “Guerrazzi”;
1) Come si ritiene possibile con entrata di natura straordinaria finanziare una spesa di parte corrente; 2) Sia dato atto che con la ditta medesima sarà stipulato regolare contratto;
3) Sia esaurientemente motivato e giustificato il ricorso a trattativa privata.
Ritenuta la necessità di adottare apposito atto integrativo che contenga le precisazioni richieste; Con voti unanimi, legalmente resi;
DELIBERA
- Integrare la deliberazione della Giunta Municipale n° 239 dell’8/8/80, relativa ai lavori di manutenzione della Scuola Elementare Guerrazzi, come segue:
1) L’opera non si può considerare manutenzione ordinaria in quanto i lavori di imbiancatura si sono resi necessari a seguito del rifacimento dell’impianto di riscaldamento e di alcune perdite del tetto con infiltrazioni di acqua nelle sottostanti aule. 2) Si assicura che con la Ditta medesima sarà stipulato apposito contratto. […]
n.99 del 1 Aprile 1981
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DELLA SCUOLA GUERRAZZI DEL CAPOLUOGO.MODIFICA DELIBERA CONSILIARE N°46 DEL 24/2/1981 RELATIVAMENTE ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI.
Premesso che con deliberazione n° 46 del 24/2/81, vennero affidati a trattativa privata alla Ditta Massetani Libero di S. Maria a Monte i lavori di manutenzione straordinaria alla Scuola Elementare “C. Guerrazzi” del Capoluogo per l’importo complessivo di L. 24.150.000;
Vista la relazione del Capo Settore LL.PP., con la quale fa presente la necessità di affidare tali lavori ad altra Ditta, in quanto la Ditta Massetani ha comunicato di non poterli eseguire;
Preso atto come con la relazione stessa si propone di affidare i lavori in oggetto alla Ditta IOPPOLO BENITO, che si è dichiarata disposta ad eseguirli agli stessi prezzi unitari ed alle stesse condizioni;
Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi di legge
DELIBERA
1) Revocare l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria alla Scuola elementare “C. Guerrazzi” del Capoluogo alla Ditta Massetani di S. Maria a Monte.
2) Affidare a trattativa privata […] alla Ditta Ioppolo Benito di Castelfranco di Sotto i lavori in oggetto […].
n.16 del 18 Gennaio 1993
PROVVISTA DI RECINZIONE E RELATIVI CANCELLI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE GUERRAZZI DEL CAPOLUOGO LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, nonostante si sia provveduto all’installazione di n. 4 proiettori (regolarmente funzionanti) nel giardino sottostante la scuola elementare del Capoluogo, continuano a verificarsi con frequenza allarmante atti vandalici ai danni delle strutture esterne dello stesso edificio scolastico (asportazione terminali in ghisa dei discendenti per lo scarico delle acque piovane, rottura delle griglie di aerazione del sotto-solaio ecc.);
- che è stata concordata l’opportunità di provvedere all’installazione di una recinzione di adeguata altezza, disposta su tutto il muretto lato via Magenta e via Solferino, corredata dei relativi cancelli pedonali, realizzata con pannelli in acciaio elettrofuso, di altezza mm. 930 ed interasse mm. 2000, con piantane in ferro piatto e bulloni in acciaio inox; […]
Con voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge; DELIBERA
1) Di affidare, a trattativa privata, alla ditta Enzo Bosco, via Labriola n. 5 Livorno, rappresentante Ditta Orsogril spa di Cantù la fornitura di mq. 150 di recinzione modello STEROPE, altezza mm. 930 ed interasse mm. 2000, con relativi accessori, di n. 2 cancelli pedonali (dim. M 2x2h) di n. 1 cancello pedonale (dim. 1x2h), di un cancello carraio (m. 2x4h) […] per un totale di lit. 9.480.000 + IVA al 19%; […]
n.74 del 8 Marzo 1993
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELL’AGIBILITÀ SCUOLA GUERRAZZI II° STRALCIO ESECUTIVO LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- Che da una ricognizione del Dirigente l’Ufficio Tecnico Comunale e dalla conseguente valutazione sulla base delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi ed infortuni la maggioranza degli edifici scolastici del Capoluogo e delle Frazioni non sono dotati di impianti rispondenti alle norme in vigore e quindi non possono essere dichiarati “agibili” a tutti gli effetti di legge;
- che, per ovviare a tali inconvenienti, con deliberazione consiliare n.246/89, esecutiva ai sensi di legge, venne affidato agli Ingg. Angiolo Giani – Enrico Micheletti e Spagli Bruno, l’incarico di redigere i progetti ed i relativi atti tecnici per l’adeguamento degli impianti alla normativa C.E.I. ai fini del rilascio della certificazione definitiva di “Agibilità” di medesimi; […]
Visto il progetto del 2° stralcio esecutivo riguardante l’edificio della Scuola Guerrazzi nel Capoluogo […] si compone dei seguenti elaborati:
1) Relazione Tecnica,
2) Computo metrico estimativo, 3) Capitolato speciale d’appalto 4) Elaborati grafici
[…]
DELIBERA
1) Di approvare, ai soli fini tecnici, il progetto del 2° stralcio esecutivo per la messa a norma degli impianti ai fini dell’agibilità del fabbricato della Scuola Guerrazzi del Capoluogo, redatto dagli Ingg. Giani-Micheletti e Spagli che comporta una spesa complessiva di lit. 77.495.500 […]
