COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
Via Roma,2-08020 Irgoli
(Tel. 0784978309/ 078497401 – fax 078497188) AREA SOCIO-CULTURALE
e-mail : comirgoli@tiscalinet.it
AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E DOTAZIONI – “PROGETTO CENTRI GIOVANILI VALLE DEL CEDRINO”
C.I.G.: 040542681C
Approvato con determinazione Area Socio-Cultuale n° 249 del 01 dicembre 2009
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO
ARTICOLO 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato disciplina l’affidamento della fornitura di arredi e dotazioni per l’allestimento dei Centri Giovanili dei Comuni associati di Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei e Galtellì, nell’ambito del Progetto
“Centri Giovanili della Valle del Cedrino”.
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA €. 25.375,26 esclusa IVA al 20%, PREZZO TOTALE COMPRENSIVO DI IVA 20% €. 30.450,31.
DESCRIZIONE GENERALE DELLA FORNITURA
ARTICOLO 2 - Variazione della fornitura
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il quantitativo delle forniture da commissionare, nei limiti del 20%, alle stesse condizioni del contratto sottoscritto, utilizzando l’eventuale residuo sul ribasso d’asta secondo la normativa vigente, senza che le Ditte aggiudicatarie possano pretendere rimborsi o compensi di sorta.
TIPOLOGIA DIM./CARATTERISTICHE Q.tà ENTI DESTINATARI
Armadi doppia anta legno/vetrina con serratura 90*45*196
9 1 Loculi
2 Irgoli 2 Onifai 2 Galtellì
2 Orosei con vetrina
Poltroncine colorate in simil pelle 15 10 Irgoli
5 Loculi
Sedie colorate impilabili in polipropilene 40 30 Irgoli
10 Loculi
Scaffali a giorno colorati legno 90*45*196 2 2 Irgoli
Appendiabiti ad asta
struttura in metallo satinato 6 2 Irgoli
2 Galtellì 2 Orosei Mensole colorate legno varie misure con supporto laterale 5 5 Irgoli
Tavoli portaPC componibili 120*60*74/89 14 2 Irgoli
2 Onifai 4 Galtellì 6 Orosei Tavolo per riunioni componibile, legno, forma esse 1 1 Irgoli Mobile porta TV
LCD
legno con rotelle 3 1 Irgoli
1 Onifai 1 Loculi
Pannelli divisori legno color ciliegio 5 5 Galtellì
Cassettiere legno color ciliegio 2 2 Galtellì
Poltrona con braccioli
rivestimento tessuto colorato 1 1 Galtellì
Top reception sagomato
legno color ciliegio 1 1 Galtellì
Divanetto a due posti + tavolino
Simil pelle colorato 2 + 1 1 Orosei
Tavolini da lavoro componibili
13 8 Orosei
5 Loculi Bacheche cornice legno colorata e interno sughero 2 2 Orosei
Pannelli divisori materiale plastico 12 12 Orosei
Calcio balilla professionale
1 1 Loculi
ARTICOLO 3 - Modalità di partecipazione alla gara
La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto da:
A) Lettera di Invito e presente Capitolato speciale d’Appalto e allegato 1);
B) Vigenti norme di Legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato;
C) Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e Legge Regionale n. 5 del 7/08/2007;
D) Le norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
ARTICOLO 4 - Aggiudicazione
L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, determinato dall’applicazione del ribasso percentuale unico offerto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 82 e 124, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, con l’elencazione analitica ed unitaria dei prezzi relativamente alle attrezzature di cui all’art. 1 e allegato 1 del Capitolato Speciale di Appalto al netto del ribasso offerto, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 86 del decreto medesimo. Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno un’ offerta valida.
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.
Non è ammesso il subappalto. Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente che risulterà aggiudicatario della gara e da quello che segue in graduatoria, dovrà essere comprovato dai medesimi - a pena di decadenza - mediante la consegna di idonea documentazione all'ufficio come previsto del bando di gara, entro il termine indicato nella specifica richiesta in tal senso.
La non presentazione di tutti gli elementi e documenti richiesti, la non rispondenza anche di un solo elemento e documento rispetto a quanto richiesto e dichiarato, determinerà l’esclusione dalla partecipazione della gara e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni. La non rispondenza dei prodotti offerti alle prescrizioni tecniche del capitolato comporterà automaticamente la decadenza dall’ eventuale aggiudicazione provvisoria.
ARTICOLO 5 - Prezzi
Il prezzo di aggiudicazione è riferito per merce resa franco di ogni rischio e spesa, imballo, trasporto, consegna e montaggio nei locali sede di ciascun Centro Giovanile, come indicato a fianco di ciascun elemento della fornitura. Gli indirizzi delle sedi verranno comunicate all’aggiudicataria nella lettera di affidamento. Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile e non soggetto ad aumento anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, del costo della manodopera, nonché delle misure degli oneri fiscali e previdenziali poste a carico dell’impresa aggiudicataria. Le suddette clausole dovranno essere sottoscritte dalla Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto ai sensi dell’art. 1341 del codice civile.
ARTICOLO 6 - Descrizione della fornitura e prescrizioni tecniche
La fornitura deve rispettare le prescrizioni tecniche precisate nell’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, come di seguito denominato:
• Allegato 1 “Prescrizioni tecniche e caratteristiche della fornitura”
ARTICOLO 7 - Deposito cauzionale provvisorio e definitivo
Ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base di gara, pari a €. 507,50. L’importo della garanzia potrà essere ridotto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
A garanzia della regolare esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nelle forme indicate dall’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006.
ARTICOLO 8 – Contratto, Spese, Imposte e tasse
Tutte le spese e tasse inerenti la stipulazione del contratto di aggiudicazione, anche quelle di bollo, quietanza, diritti fissi di segreteria, di scritturazione, ecc., sono a carico della ditta aggiudicataria.
ARTICOLO 9 - Caratteristiche della fornitura
Gli articoli offerti dalla ditta aggiudicataria dovranno corrispondere a tutte le caratteristiche minime elencate nell’ Allegato 1. La Ditta aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, dovrà presentare documentazione illustrativa, schede tecniche e illustrative di tutti gli elementi della fornitura, dalla quale risulti la rispondenza delle caratteristiche delle attrezzature offerte a quelle contenute nell’ Allegato 1. La non rispondenza dei prodotti offerti alle prescrizioni tecniche del capitolato comporterà automaticamente la decadenza dall’eventuale aggiudicazione provvisoria.
ARTICOLO 10 - Obblighi dell’appaltatore
La ditta aggiudicataria deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
ARTICOLO 11 - Collaudi e pagamenti
Il pagamento della fornitura avverrà con Determinazione del Responsabile del Servizio successivamente alla consegna del materiale dietro presentazione, da parte della Ditta, della fattura (con allegati i relativi D.D.T.). Il relativo mandato di pagamento sarà emesso entro trenta giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della regolarità della fornitura.
Il collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori dovrà attestare la perfetta e totale rispondenza degli articoli forniti alle caratteristiche tecniche di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente Capitolato. Si precisa che la presentazione dei D.D.T., costituisce condizione necessaria per procedere alle liquidazioni delle relative fatture presentate. Il collaudo della fornitura verrà eseguito da professionista qualificato entro 30 (trenta) giorni dal completamento della fornitura .
Qualora in sede di collaudo la fornitura risultasse anche in minima parte difforme da quanto prescritto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di respingerla, ovvero laddove ritenga di non esercitare tale facoltà, di obbligare la Ditta aggiudicataria ad una riduzione del prezzo, ex art. 1492 del C.C., in conseguenza del minor pregio degli articoli forniti. Tale riduzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1494 del C.C., sarà stabilita insindacabilmente dagli organi tecnici dell’Amministrazione o di cui l’Amministrazione si avvale. In caso di non accettazione della merce, verrà data comunicazione alla Ditta dei motivi della contestazione e del conseguente rifiuto. La Ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione della merce contestata. Il periodo intercorrente tra la data dell’avvenuta consegna e la data della lettera di comunicazione della contestazione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per ritardo.
ARTICOLO 12 - Garanzia
La Ditta garantisce le attrezzature fornite per la durata minima di 24 mesi dalla data della consegna e, conseguentemente si obbliga ad eliminare senza alcun compenso, entro e non oltre 7 giorni dalla relativa notifica, ogni inconveniente ed a sostituire le attrezzature contestate. Qualora la Ditta non adempia a tali obblighi, l’Amministrazione si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico della Ditta inadempiente, la spesa all’uopo sostenuta, rivalendosi ove possibile, su eventuali crediti della Ditta o sulla cauzione.
ARTICOLO 13 - Termini di consegna
La merce dovrà essere consegnata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, presso i locali nella suddetta indicati. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penalità secondo quanto riportato nel successivo art. 14. In caso di ritardo superiore ai 3 gg. sarà applicato quanto riportato al successivo art. 16.
ARTICOLO 14 - Inadempienze e Penalità
Qualsiasi ritardo o inadempienza rilevata a carico dell’aggiudicataria, sarà contestata a mezzo di raccomandata A.R. All’impresa è comunque concesso un termine di giorni 10 per le controdeduzioni, trascorso il quale o in presenza di giustificazioni che non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il Comune di Irgoli procederà all’applicazione delle seguenti penali:
• per ogni giorno di ritardo sul termine di consegna indicato al precedente art. 13, verrà applicata una penalità pari all’1,5% del prezzo di aggiudicazione dell’intera fornitura cui si riferisce;
• € 200,00 per ogni articolo consegnato non conforme alle prescrizioni contenute nell’ Allegato 1 del capitolato speciale d’appalto.
Qualora l’appaltatore sia stato sanzionato per tre volte, oltre all’applicazione della quarta penalità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno all’impresa aggiudicataria, incamerando la cauzione e con salvezza del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di cui al successivo art. 16.
L’applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo delle fatture da liquidare alla Ditta aggiudicataria.
ARTICOLO 15 - Divieto di Cessione del Contratto
Alla Ditta aggiudicataria è fatto espresso divieto di subappalto e, comunque di cedere a terzi, in tutto o in parte il contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 C.C
ARTICOLO 16 - Risoluzione del contratto
E’ facoltà della Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
• accertato sub-appalto;
• superamento del termine massimo di 3 giorni di ritardo nella consegna di cui al precedente articolo 13;
• grave e reiterata inosservanza delle clausole contrattuali da cui sia scaturita l’applicazione di almeno 3 penalità.
In ogni caso la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della cauzione con riserva del risarcimento dei danni.
ARTICOLO 17 - Elezione Domicilio e foro di Competenza
Per tutte le controversie comunque, dipendenti dal contratto di appalto, è competente il Foro di Nuoro.
E’ escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio del Collegio Arbitrale di cui all’art. 806 e seg. c. p.c.
per tutte le questioni che possono insorgere in merito all’esecuzione del contratto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to dr.ssa Franca Sonia Flore
ALLEGATO1) “PRESCRIZIONI TECNICHE E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA”
Armadi
Caratteristiche: armadio doppia quattro ante, due superiori e due inferiori, con ante legno (un caso ante superiori con vetro satinato) e serratura. Dimensioni cm. 90*45*126
Poltroncine colorate in simil pelle
Caratteristiche: poltrone conference colorate in simil pelle, con scocca unica e braccioli. Dimensioni cm. 75*68*81 – larghezza seduta cm. 45.
Sedie colorate in polipropilene impilabili
Caratteristiche: sedie con telaio in tubo tondo cromato, monoscocca con braccioli, in polipropilene impilabili.
Scaffali a giorno
Caratteristiche: scaffali a giorno in materiale metallico e sponde in legno colorato. Dimensioni cm.90*45*196.
Appendiabiti ad asta
Caratteristiche: appendiabiti con struttura metallica. Disponibili in varie colorazioni. Dimensioni Larghezza cm. 40, altezza cm. 165, profondità cm. 40.
Mensole colorate legno
Caratteristiche: mensole porta oggetti con sponde laterali. Varie misure.
Tavoli porta PC
Caratteristiche: scrivania/porta PC con porta tastiera estraibile e porta processore. Struttura in metallo verniciato alluminio satinato o cromato. Piedini regolabili per modificare l’altezza. Dimensioni cm. 120*60*74/89.
Tavolo componibile per riunioni
Caratteristiche: tavolo conferenze di grandi dimensioni. Legno di buona qualità. Forma ad esse.
Mobile porta TV LCD
Caratteristiche: mobile porta TV LCD con rotelle. Struttura in metallo verniciato nero, con fori passacavi. Sistema di allaccio universale per TVC al plasma o LCD. Piano base con frontalino in lamiera verniciata. Due ripiani e cinque ruote pivottanti. Dimensioni cm. 130*100*60. Portata max attacco TV 45 Kg.
Pannelli divisori
Caratteristiche: Legno color ciliegio adattabili fornitura arredi Galtellì.
Cassettiere
Caratteristiche: Legno color ciliegio adattabili alla fornitura arredi Galtellì. Tre cassetti con serratura.
Dimensioni cm. 42,5*54,5*57.
Poltrona con braccioli
Caratteristiche: poltrone conference colorata rivestimento in tessuto, con scocca unica e braccioli.
Dimensioni cm. 75*68*81 – larghezza seduta cm. 45.
Top Reception
Caratteristiche: piani di lavoro sagomati, rettilinei e colloquio in nobilitato spessore mm. 38, color ciliegio. Bordi perimetrali in ABS da mm. 2 arrotondati, squadrette di fissaggio ai tubolari verticali in acciaio. Dimensioni cm. 342*177*102,5h.
Divanetti a due posti e tavolino angolo conversazione/attesa
Caratteristiche: divani a due posti con piedini cromati e seduta dimensioni 55*108 in simil pelle colorata. Tavolino porta riviste con piano in lagno colorato e struttura in metallo verniciato alluminio.
Tavolini componibili da lavoro
Caratteristiche: tavolini in metallo fisso e acciaio satinato. Piano in laminato. Dimensioni cm. 70*70.
Bacheche
Caratteristiche: bacheche porta-comunicazioni con apertura ad anta a battente, supporto in acciaio da 4 decimi per l’inserimento di 6 fogli in formato A4. Anta in materiale acrilico con particolare resistenza allo sfondamento. Dotata di accessori per il montaggio e per fissare i messaggi.
Pannelli divisori
Caratteristiche: in materiale plastico adattabili fornitura arredi Orosei.
Calcio Balilla professionale
Caratteristiche: forma del mobile a “barchetta” e gambe inclinate con la traversa intagliata ad arco.
Mobile in mdf dello spessore di mm. 25 con rivestimento melanimico di color ciliegio. Gambe inclinate in mdf dello spessore di mm.40 con rivestimento melanimico di colore: nero, con piedini alle estremità.
Aste telescopiche di sicurezza (rientranti). Ometti in materiale plastico (moplen) direttamente stampati sulle aste. Il portiere non rientra su se stesso. Boccole in nylon con cuscinetti a sfera. Campo da gioco in vetro temperato antiriflesso. Segnapunti palline in goal da due oblò. Palline in dotazione. Peso kg.
80 – altezza cm. 88 – lunghezza cm. 143 – larghezza cm. 110. Conformità alle norme EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3 e marchiato CE. Garanzia tre anni.
La Ditta partecipante nel presentare la propria offerta ed i propri prodotti non deve prescindere dalla valutazione e considerazione della loro destinazione: allestimento Centri Giovanili per ragazzi tra i 14 e i 26 anni. Oltre agli arredi e dotazioni indicati nel presente allegato, la Ditta partecipante può elencare ogni eventuale altro elemento integrativo o complementare al corretto funzionamento degli elementi della fornitura stessa, con l’indicazione del costo unitario e della eventuale ragione di complementarietà.
Tutti gli arredi, oggetto della fornitura, ed effettivamente consegnati dovranno recare etichetta o marchio indelebile riportante i riferimenti della ditta fornitrice.
